钢结构厂房维修合同文本(3篇)
随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
钢结构厂房维修合同文本篇一
承包人：
依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：
一、工程概况
工程名称： 生产车间钢结构楼层制作安装工程。 工程地点：
二、工程承包范围
承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。
三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。
四、合同价款：
计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。
五、合同期限
开工时间： 年 月 日
竣工时间： 年 月 日
六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。
七、付款方式：
承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。
八、发包人的责任和义务
监督承包人的质量和安全，按期完成任务。
九、承包人的责任和义务
保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。
十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。
十一、未尽事宜，双方协商解决。
本合同签字之日起生效。
本合同一式两份，双方各执一份。
发包人： 承包人：
合同签订时间： 年 月 日
钢结构厂房维修合同文本篇二
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：
第一条：工程概况
拆除工程位于中学建设指挥部办公室。
第二条：工程承包范围
屋面钢结构支撑、铝门窗。
第三条：工期
1、合同工期：
2、开工日期：
3、完工日期：
第四条：质量标准：
1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解、托运。
2、乙方应文明施工，切实做好做好安全防护;
第五条：工程价款及付款方式
工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：元(价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。)
第六条甲方责任和义务
甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;
第七条：乙方责任和义务
1、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥;
2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;
3、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行;
4、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用;
第八条：合同争议、解决方式
1、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。
第九条：其他
1、合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。
如单方违约，违约方承担一切责任。
甲方：乙方：
代理人签字：
年月日年月日
钢结构厂房维修合同文本篇三
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就徽记食品有限公司的一车间、二车间、三车间等钢结构厂房维修项目，甲方委托乙方进行维修，并严格按照甲方要求制作、安装、防腐。，结合本工程具体情况，甲乙双方通过共同协商，签订本合同。具体内容如下：
二、工程地点及内容
1、工程地点：南溪。
2、工程内容：
(1)一、二、三车间的气楼部分的拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。
(2)墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。
(3)尼龙纱窗的制安。
三、工程造价
(1)一、二、三车间气楼部分及墙体部分 ① 烂彩钢瓦的拆除 3.00元/m2。
② 维护钢结构部分除锈(按彩钢瓦的面积计算) 3.50元/m2(含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行)
③ 防腐(按瓦的面积计算) 5.00元/m2(含脚手架)若未更换部分防腐，按照此单价执行。
④新制安檩条(c120或140) 18.00元或22.00元/m。
⑤屋面上层彩钢瓦(90型，厚度为0.45mm，采用宝钢板或诚实板) 30.00元/m2(单层价)。
防腐板(厚度为1.8mm) 48.00元/m2(单层价)。
⑦屋面板及墙面板所用的五金配件(按瓦面积计算) 3.00元/m2。
(2)尼龙纱窗(40目) 20.00元/m2(含人工费)。 以上工程量按实收方结算。
四、付款方式：
1、以上所例零星工程完毕并经验收合格，10日内支付至合同总金额的95%，余下5%作为质量保证金，工程完工二年后15日内付清。
2、乙方负责向甲方提交竣工资料，若甲方要求开具建安发票，则按总造价的5%计算，甲方负责组织验收。
五、工程工期：
按甲方要求进入现场施工，但甲方必须具备施工条件。工期为30个工作日，如遇下雨或不可抗力因素，则工期顺延。
六、质量标准
工程按甲方要求验收。
七、质量保修期
二年。如在质保期内出现质量问题，在接甲方通知24小时内处理。
八、甲乙双方权利和义务
1、甲方负责施工场地平设备的保护，达到维护等施工条件，并派专业人员现场监督，免费提供乙方工程用水用电。
2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。
3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护，确保一次性验收合格。
四、安全责任
1、乙方自行组织人员现场施工，乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。
2、乙方必须保证安全、质量;若发生安全事故，乙方必须全额承担，甲方不负任何责任。
五、违约责任
合同生效后，甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况，违约方负全部责任。
六、其它约定
1、若有其他未尽事宜或约定事项，甲乙双方可进行书面补充，补充合同或协议与本合同具有 同等法律效力。若遇纠纷，任何一方可向当地人民法院进行起诉。
2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效，履行完毕后自动终止。
3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
发包方：承包方：
日期：
