最新办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析(十九篇)
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇一
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
为明确双方法律关系，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就办公大楼布线工程承包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 工程范围
1.综合布线系统：按所附清单（略）提供设备及材料，并完成____个信息点(其中数据点____个，语音点____个)的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。
2.网络系统：按所附清单（略）提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。
3.所有工程施工按照“____办公大楼综合布线方案”(以下简称“方案”执行。
第二条 工程承包方式
工程承包方式采取包工包料方式。
第三条 工程总造价
1.工程总造价为：人民币_____元整（大写：____）。
2.合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定
第四条 付款方式
1.工程验收合格后，甲方应在____日内将合同金额的____%，即____元人民币_____元整（大写：____）一次性支付给乙方。
2.工程质保金为合同金额的____%，即人民币_____元整（大写：____）；工程质保金在工程验收合格之日起满一年后支付给乙方。
3.工程款项均以银行转帐的方式支付。
第五条 工程工期
1.合同生效之日起____日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案(由乙方负责制作)，并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。
2.工程开工日期为：____年_____月_____日。
3.若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。
4.如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。
5.甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延;如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。
6.乙方应在_____年_____月_____日前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。
第六条 工程验收
1.乙方竣工后____日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸____套。
2.甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起____天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格。
3.验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。
第七条 甲方义务
1.按合同要求按时、足额支付工程款。
2.协调有关部门给乙方提供材料存放场所。
3.协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电。
4.在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施。
5.工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担。
6.甲方指派____协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收，设备材料的清点验收，工程签证单等单据，凭证的签字确认，当____不在时由____代签。
第八条 乙方义务
1.合同生效后，____日内进场确定施工方案。
2.工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品。
3.按质按量按期完成施工内容。
4.在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担。
5.整个布线系统工程提供____年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》（略）中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内。
6.响应服务时间在____小时以内，需现场解决的故障保证在____小时内到现场解决问题(法定休息日除外)。
7.编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点，语音点的fulke书面测试报告。
第九条 违约责任
1.如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之____向甲方偿付违约金。
2.如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之____向乙方偿付滞纳金。
3.如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。
4.甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。
5.如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国民法典》的有关条款进行处理。
第十条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十一条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 争议的解决
本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
本合同—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇二
甲方：
乙方：
日期： 年 月 日
一、 一般条款
1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经*公司(以下简称甲方)和*公司(以下简称乙方)协商一致，双方达成如下协议。
2、 工程概况
2.1 工程名称: ××220kv输变电工程。
2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××mva;××220kv变电所至××220kv变电所的线路工程,线路长度××km。
2.3 工程性质: 新建工程。
2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包(详见附件：××220kv输变电工程承包项目表)。
2.5 初步设计批准单位:*公司
2.6 批准文号:××号
2.7 工期:保证工期为：从××开始至××止;
考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。。
2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资(含基本预备费和建设期贷款利息)×× 万元，进行包干建设。
上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列特殊情况外，承包合同价款概不作调整。
乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。
3 合同文件的组成和解释顺序
3.1 本合同协议条款;
3.2承包合同价款附表;
3.3标准、规范、技术文件;
3.4工程图纸;
3.5工程量清单;
3.6工程初步设计审定概算
3.7洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文件等。
3.8当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
4 合同文件使用语言、适用法律和标准
4.1 合同文件使用语言、标准和适用法律
4.2 本合同使用语言：汉语
4.3 本合同适用的法律法规：按签订合同时国家的现行有关法律法规;以电力工业规范、规程和标准执行。
二、双方责任
5 甲方责任
5.1甲方责任和义务
5.1.1 协助乙方办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及场地平整等清除障碍工作、并在开工后继续协助解决以上事项遗漏问题。
5.1.2 协助乙方办理建设工程所需各种证件、批件等手续。
5.1.3 协助乙方协调与工程有关的各地方政府和有关部门的关系。
5.1.4审核乙方编制的年、季、月度基建计划、财务用款计划和基建统计报表，财务结算报告;按施工进度拨付工程款，保证工程连续施工所需的资金。
5.1.5参加施工图等技术资料会审。
5.1.6监督检查工程进度、质量以及设备的采购供应。
5.1.7检查隐蔽工程，参加中间验收和组织竣工验收等工作。
5.2甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
5.3甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并付给相应的费用。
6 乙方责任
6.1乙方按本合同约定的范围、时间、要求完成以下工作：
6.1.1按工程规模、标准和要求，进行设计、组织设备材料供应和工程建设，保质保量按期完成建设任务，形成生产能力。
6.1.2承担本合同规定范围内工程管理的全面和全部责任。
6.1.3按约定向甲方提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
6.1.4按工程需要设臵施工使用的照明、围拦及警卫，并做好安全、防护措施的维修。承担安全施工的全部责任，搞好安全文明施工。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
6.1.5已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。甲方要求乙方采取特殊措施保护的单位工程和由于甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，所发生的费用由甲方承担。
6.1.6 做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6.1.7若工程施工过程中发生工程事故，乙方负责及时向甲方代表提供工程事故报告。
6.2乙方未按合同约定履行上诉义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
三、延期开工及暂停施工
7 延期开工?
7.1乙方在收到甲方代表的开工通知后，应在规定的时间内开工，并按进度计划进行施工。
7.2乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，工期相应延期。?
8 暂停施工
8.1甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。
8.2 暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不能顺延。
四、 质量与验收?
9 质量检查和返工
9.1乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担。
9.2 以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
9.3以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准规定。?
10 工程质量?
10.1工程质量等级：达到部颁工程质量检评的优良标准，工程质量合格率达100%，其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。
? 10.2双方对工程质量有争议时，请双方认可的质量监督部门仲裁。?
11 隐蔽工程和中间验收
11.1工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格在隐蔽或中间验收前五天通知甲方或其委托的代表验收,并准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。 12 分部试运行
12.1 工程具备分部试运条件，应按电力建设工程启动及竣工验收规程进行分部试运转。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方批准后执行。甲方在乙方提交方案后7日内予以批准或提出修改意见，逾期未批复即视为甲方已批准。
12.2 乙方在分部试运的48小时之前通知甲方参加，甲方不能参加分部试运可书面委托他人全权代理，非发生不可抗力事件的情况不得推迟。
12.3 分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。
12.4 由于乙方原因试运达不到验收要求，甲方在试运后24小时内提出修改意见，由乙方按其意见修改后重新试运。
12.5 经分部试运合格的设备系统，由于生产或试运需要继续运转，可交甲方负责保管和运行维护。
五、合同价款与支付
13 合同价款调整
13.1合同价款实行总价承包。除满足下列条件：
13.1.1 国家计划有重大调整;
13.1.2 超出初步设计范围的重大设计变更;
13.1.3 定额、指标变动及国家政策性调整增加费用;
13.1.4 遇到不可抗拒的自然灾害或不可预见的客观因素可进行合同总价调整外，其它一律不作调整。
14 工程款预付
14.1 甲方在合同生效后十五天内向乙方支付合同总价20%的预付工程款，作为施工准备款和备料款。
14.2 设备款的预付：甲方按签订的设备订货合同付款时间和金额，提前一周时间将付款金额拨付乙方，由乙方拨付生产厂家。
15 工程款支付
15.1工程款支付方式：转帐。
15.2乙方应按甲方代表确认的工程量,计算出已完工程的价款,编制“工程款结算帐单”提交甲方,经甲方审核后通知经办银行付款,工程款按月结算。
15.3如甲方拖欠工程款和设备款，应向乙方支付拖欠金额每日万分之三的违约金。
六、 竣工与结算
17 竣工验收
17.1 工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方提交“竣工验收报告”申请验收,并按档案管理的规定准备好工程竣工资料移交甲方。甲方组织启动验收委员会进行验收。验收后给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用,甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失,延误的工期予以顺延。
17.2 整套启动试运行验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由工程启动验收委员会承担整套启动试运行验收的组织工作。乙方参与重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定，在启动
调试中负责其施工项目的维护、检修、消除缺陷。
17.3 输变电工程经工程启动验收委员检查验收合格和二十四小时试运行合格,且乙方单位提供的资料(含土地征用、树木砍伐协议、有关安装试验报告等)完整,即可按《110kv及以上送变电基本建设工程启动验收规程》有关条款向生产运行单位办理移交手续。
17.4竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能在达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收之日。
18 竣工结算
18.1 乙方在办完工程竣工手续后, 二个月内编完工程价款结算,报甲方审核批复并办理结算手续。
18.2 乙方在办理完工程价款结算后,一个月内编完工程竣工决算报甲方,由甲方审核批复。
19 保修
19.1 执行电力建设工程启动及竣工验收规程,建设工程质量 管理办理等规定,乙方对自身承包的工程所存在的质量缺陷负责维修。
19.2 保修范围：乙方承包的全部工程内容。
19.3 本工程保修期为一年,保修期从甲方代表在最终验收记录 上签字之日算起，保维修的全部费用由乙方承担。保修期间，乙方应在接到修理通知之日起5天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。 19.4保修金额：按结算价款的1%作为保修金，保修金在竣工结算中扣留。保修期满后28天内，甲方将保修金及其利息还给乙方。
七、权益和奖罚
20 权益和奖罚
20.1乙方在包干投资总额内，有权根据工程进度，对单项工程的资金使用进行统筹安排，不受年度计划限制。
20.2乙方所承包的工程，在全面实现包干指标后节余的投资，全部作为企业收入。
20.3为了缩短建设工期，尽快发挥投资效益，要求该工程提前建成投产。工程能按时投产(工程竣工之后如因客观原因不能投产送电,则以竣工验收时间作为投产时间),可计算提前竣工奖金。线路每提前一天按包干项目建安工作量的万分之一点五计提,变电站每提前一天按包干项目建安工作量的万分之二计提。提前竣工奖金的分配办法为: 甲方(含有关单位)按总工作量的8%计算;乙方(含设计、供电、施工单位等分包商) 按自行完成工作量的92%计算，乙方与分包商之间的奖金计算办法在分包合同中明确。提前竣工奖金由乙方从提前投产收益或承包概算投资节余中支付。
20.4甲乙双方没有履行合同，造成工期拖长，质量低劣，超过包干投资总额时，其损失由责任方负责，需要增加的投资和费用，由责任方赔偿，并给予责任方一定的经济罚款，给国家造成重大损失的，要追究失职人员的法律责任。
八、争议、违约
21 争议
21.1甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。
22 违约
22.1任何一方未履行合同义务,未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任,向对方支付违约金。违约金数额视情况再议。
23 索赔
23.1合同一方的经济利益、正当权利因对方违约、危害行为遭受损失，可以要求对方予以给付、补偿、归还。
九、 其它
24 安全施工
24.1执行电力建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施严防事故。
24.2乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理。
25 工程分包
25.1在确定分包单位时，由甲方和乙方共同组织施工招标和设备招标，按广西电力有限公司招标办法实施。
25.2 乙方分包工程,应将分包合同副本送交甲方,分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
25.3 分包合同不解除乙方任何约定义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员,保证合同的履行。分包单位的任何违约和疏忽,均视为乙方的违约或疏忽。
26 工程停建和缓建
26.1由于政策变化,甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,双方可签订协议变更、中止或解除合同。
26.2 甲方应如约付给乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支,赔偿乙方有关损失。
26.3 乙方应妥善保护和移交已完工程和已购材料、设备,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场,并为分包单位的撤出提供条件。
26.4 已经订货的材料、设备由订货方负责在变更、中止或解除合同后退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。逾期未退货造成的经济损失,由责任方承担。
27 合同的生效与终止
27.1 本合同自签字盖章之日起生效。
27.2 在工程移交生产、竣工结算甲方支付完工程款后,除有关保修条款仍然生效,其它条款即告终止,保修期满,有关保修条款终止。 28 合同份数与签订时间、地点
28.1合同正本两份,具有同等效力,由甲、乙双方签字盖章后分别保存。
28.2副本十份发送有关部门及甲、乙方各存四份。
28.3签订时间：
28.4签订地点：
甲方(公章): 乙方(公章):
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
电传: 电传:
邮政编码: 邮政编码:
年 月 日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇三
甲方：
乙方：
随着船舶工业发展的大好形势，甲、乙双方本着互惠互利的原则，甲方在南京乘浪船业有限公司内建造一艘双底双壳油轮(clcy-019)的装配、电焊、冷作工程承包给乙方，现将有关事项双方一致达成如下协议：
一、 船舶主尺度：
此船总长：134.35米，型宽17.80米，型深9.50米，载重量11000dwt。
二、 施工范围：
严格按ccs对船舶制造的要求，并将主、副机，应急、停泊发电机，锚机，舵机，绞缆机，中央空调等等机座及配电柜，电罗经，磁罗经，洗脸盆等生活设施，救生艇、阀架，油柜，水柜，舷梯，全船舾装制作(包括全船打磨，外板加工——如需外加工由乙方师傅指定随同)。建造时必须按ccs要求进行焊接、冷作、刨边、刨缝、打磨、清除垃圾。
三、 承包期限：
从开工分段建造开始至船体工程结束船舶上水有效工作日为8个月，余留扫尾工程约为1个月至试验结束交船。每天技工到位60-80人，技术水平必须达到一级以上，若发现技术不合格，一律不准使用，确保装配、焊接工程按期完成。
四、 施工要求：
乙方必须严格按图纸施工(甲方提供施工图纸一套)，船体各结构及工艺技术必须按照海事局和ccs中国沿海钢质船舶规范建造，不得有误，同时在生产过程中服从甲方工程技术、管理人员监督、指导，发现问题及时纠正，不得拖拉。本船施工完成以后，由ccs南京分社进行最终检验。如甲方图纸正确，乙方施工错误，乙方要承担责任，按价赔偿。
五、 工程款项：
该船装配、电焊、冷作等施工工程总价为245万元整，另加安全帽等劳保用品1000元，合计人民币贰佰肆拾伍万壹千元整(￥245.1万元)。总工程期为8个月，费用按工程进度支付，余款留30%待ccs检验试航完毕检验证书拿到后付清。
六、 安全管理：
乙方在施工期间，必须注意安全，进场员工全部办理人身保险，并且最少指定两名安全管理员配合甲方严格管理，杜绝不安全隐患发生。万一出现意外事故，一切事故由乙方自负。50位进场人员必须参加保险，保险费由甲、乙双方各付一半。
七、 注意事项：
乙方员工进场先办理暂住证和就业证，必须遵照南京乘浪船业有限公司一切规章制度，服从公司统一领导，在生产中注意节约用料，如发现有意浪费者，按价赔偿，若发生违纪者，不听劝告，给予解雇、甚至罚款处理。
八、 违约责任：
如果乙方不能按合同时间完工，拖延一个月罚款5万，提前一个月奖励5万。并由乙方写出书面责任书和限期完成时间。
以上协议经甲、乙双方充分协商，特立为据，一式肆份，甲、乙双方各执两份遵照执行，经双方签字后生效，具有法律效力。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签订日期： 年月日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇四
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地点：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用 元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由
乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1. 工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2. 乙方承包内容：
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式：
按实结算：
总价结算：20元/平米(套内面积)
第六条 违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： 乙方签字(盖章)： 年 月 日 年 月
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇五
(甲方)
(乙方)
为了完成我公司承担的工程，根据本工程具体情况，经协商，现将东方尚城1号楼外墙干挂石村装砌工程施工任务委托天荣建筑装饰工程有限责任公司工程施工队承包。
为了按照国家规范要求保证工程质量，顺利的完成施工任务，确立本项工程双方各自应承担的责任和义务，特定立以下条款，供双方共同遵守执行。
一、承包方式：包工包料，材料及人工全活全部承包给乙方。
二、工程内容：1#楼北立面柱子及檐子干挂石材的全部工程内容。
三、工程技术要求：按干挂石材标准图集及国家规定的石材幕墙验收规范标准进行施工(施工内容详见图纸)，施工前必须经各单位方案审批后方可施工。
四、工程质量要求：达到国家规定的质量验收标准及荆塬公司规定的企业质量要求标准。
五、工期：从甲方通知施工之日起15天内施工完成。
六、承包本项工程单价及付款方式：
1、按照甲乙方确定的样品，按照展开面积，每平米500元据实结算。
2、乙方安装完成并经甲方验收合格由项目部进行结算，结算后付总价的75%，一号楼整体交工后付总价的20%，最后留5%的质保金一年后无质量问题一次付清。
3.电梯门套，150cm宽20cm厚，倒角、粘砌采用石材胶粘砌(三年内掊落免费修复)，单价为
七、工程进度要求：
乙方必须保证人力及技术力量以适应本项工程的质量及进度要求。如果乙方因故不能胜任本项工程的质量及进度要求者，甲方有权终止本合同。并且甲方按乙方前段实际完成的工作量的70%结算付款。
八、工程材料、用具使用领退办法：
a、室外场地堆放的工程大宗材料，乙方要在工长和材料管理人员指导 下合理堆放，不允许乱拉乱放，合理配料。室内材料要严。
b、成品半成品料乙方操作人员安装时要精心施工，如因操作失误造成返工或损失，由乙方负责。
c、乙方使用工具、均由乙方自行解决。
九、现场制度管理：乙方所有进场人员必须遵守工地门卫制度和分公司所规定的工地各种制度和纪律。
十、乙方操作人员必须接受分公司和工地质量监督人员的检查。监督人员有权提出对工程质量的改进意见和措施，并根据具体情况并有权发出停工指令。
十一、乙方操作人员必须听从工地施工人员的指挥和指导。
十二、为了安全生产“安全第一、预防为主”的方针，乙方要不断的做好安全生产自检工作。发现隐患，及时整改。施工中因本人(乙方)违犯操作规程和有关安全规程的违章作业，发生任何不安全事故(包括人身伤亡事故)责任由乙方自负。(包括医疗费用)
十三、为了安全生产，提高职工的安全生产意识，创造较好的工作环境做到安全、文明、高效、优质地完成本项施工任务，双方(甲乙方)共同做到：
1、甲、乙双方要经常组织职工学习有关安全生产方面的知识，设立悬挂安全标志。工地临建电工要定期和不定期的对所有线路及用电设施进行全面认真检查，发现问题随即处理，杜绝一切隐患，避免安全事故的发生。
2、甲乙双方应随时对现场的建筑垃圾要随时进行清理，以免发生自然和助火现象，并在出入通道口设立安全通道标志及防火标志。如因失误发生火灾对责任者根据情节轻重大小进行罚款，严重者通过法律部门处理。
3、打架斗殴是一种不文明行为，直接影响正常施工秩序和企业的外部形象。如发生工种内部打架者，对承包者罚款20～200元，工种与工种之间发现摩擦，继而发生打架者，对各方工种处以500元的罚款，情节严重者移交当地司法机关处理。
十四、甲方负责工程材料、机具、设备的供应，充分积极的给乙方创造施工条件。
十五、工程结算及付款办法：按工程进度进行结算，工程完工按实际一次结算清。
十六、本合同共 2份，本项工程完工帐项结清，本合同失效。 十七、补充条款：
本工程保修期为一年，保修金为合同价款总额的5%，保修期满且无质量问题后一次付清。施工期间乙方必须保证现场有负责人。负责人必须24小时开机,必修保证工地有事随叫随到。本工程必须保证工程质量。如果出现质量问题将以现场检查质量情况进行罚款处理.并且对项目部将要对应处罚。
甲方代表：
年 月 日 年 月 日 联系电话： 乙方：
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇六
工程名称: 工程
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林铺装工程施工项目经协商订立本合同：
一、工程概况
1 工程名称：
2 工程地点：
3 工程内容：
4工程承包范围
(1) 承包范围：
(2) 工程总面积：
二、合同文件及图纸
除双方另有约定以外，组成本合同的文件如下：
(1) 双方签订的补充协议
(2) 本合同条款
(3)标准、规范及有关技术文件
(4)工程量清单
(5) 工程报价单或预算书
(6) 图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
适用法律、标准及规范
1 适用法律法规：国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
2 适用标准、规范名称：《园林绿化工程施工及验收规范》、
3 双方另有约定列入补充条款。
4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
三、双方的权利义务
1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作
(1) 保证施工现场达到具备施工条件：
(2) 将施工所需的水、电、
(3) 负责施工场地与公共道路的开通：
(4) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作
2 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
(1) 应提供计划、报表的名称
(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：
(3)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;
(4)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作
(5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
四、施工组织设计和工期
开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数_____________日
1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：_____________，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
3承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
五、质量与检验
1 工程质量标准：__合格_____________
2 双方对工程质量有争议时，由____________质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
六、安全施工
1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
七、合同价款与支付
1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2 本合同预算金额(大写)：_____________ 元(人民币)(小写)：________________元
3 工程量的确认
(1)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：_______
(2)发包人核实已完工程量报告的时间：_____________，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。
4 工程款支付
合同生效后_______日内，发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。
发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%，结算总价的______%作为工程保修金。 本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。
八、竣工验收与结算
1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。
3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。
九、质量保修
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
十 合同生效及终止
1 本合同自____________之日起生效。
2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数___________份，由双方分别收持。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
_____年___月_ _日 _____年___月___日
合同订立地点：___________
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇七
甲方：
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：
地址：
法定代表人：
联系电话：
(发包人名称，以下简称“甲方”)为实施 项目，本着公平、自愿的原则，经双方共同达成如下协议：
一、工程内容及造价
工程内容为：
合同总价为： 整(￥ 元);
二、工程质量总体目标
工程总体质量目标：建设项目交工验收为合格工程，竣工验收为合格工程。
三、工期
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日，总工期 日历天。
四、承包方式
乙方包工、包料。
五、关于安全生产的约定：
1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
六、关于违约责任的约定：
1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金x元。
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇八
甲方(居间人)：________________
乙方(委托人)：________________
根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项
1、拟将其项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。
乙方自愿委托甲方为其提供居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力配合乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最后中标，签订工程合同。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求，提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4、如果居间成功，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的%超过前述保底居间报酬金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的________%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。
无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。
六、违约责任
居间成功后，如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效，
2、如果至月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。
4、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇九
甲方：
乙方：
一、承包内容
1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为。
2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。
3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方要确保质量要求。
4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。
5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等
6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。
7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。
8、付款方式：按乙方完成的工程量及核定单价，计算总造价，预算面积为。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满后结清。
9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。
10、本合同有效期限：自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。
11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十
发包单位：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按x米计算。
第二条：施工方案
x...
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为x日，暂定于自x年x月x日起至x年x月x日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为x元。
x...
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
x...
第六条：乙方义务
x...
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定x..
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
x...
第十条：其它
本合同于x年x月x日由双方在x签订，自双方签字或盖章后生效，一式x份，上方各执一份，上交x份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章)：联系电话：
承包人(签字或盖章)：联系电话：
年月日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十一
甲方：(建设单位)
乙方：(施工单位)
甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：
第一条工程内容：(除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。
第二条工程造价决算方式：
_x..
第三条工程款支付：
_x...
第四条工期：
1、本工程自接到甲方开工通知的_日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期.工期为_天_x...
第五条施工组织管理：
1、甲方委派?_为本工程管理负责人，委派_x为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督_x...
第六条工程质量监督
_x...
第七条施工现场管理责任
乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任_x...
第八条合同履约金及违约处罚
合同签订时乙方向甲方交履约金_万元_x...
第九条前期要求：
乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》。
第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。
第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表人：
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十二
发包人: (以下简称甲方 承包人: (以下简称乙方 经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的ab区等内墙刮白装饰装修工程，(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
一、工程项目：
1、工程名称：
二、承包质量与工程进度：
乙方必须按图纸规范要求操作，保质保量配合工程进度，保证工程如期完工。
三、承包包干价格为：8.5元/㎡，内墙仿瓷按实际展开面积计算，以上价格含施工所用的工器费用及施工期间的管理费、施工用架子费、材料运输费、材料二次转运费、修补模板缝费、墙面清理费(建安税收、水电费由甲方承担)。
四、质量要求：
贴阴阳角线条，仿瓷刮完工后层面要求没有疤纹，平整度符合建筑工程验收标准，刮二遍圣科品牌外墙腻子，压光要平整，看不到接头的。
五、付款方式：经监理和有关单位验收合格，甲方按施工进度付款，付款金额基数点在工程验收合格后工程量完成至拾万元工程量情况下，甲方付乙方工程量的50%，乙方工程全部施工完工经有关部门验收合格，甲方主体全部竣工验收后，乙方做好本工程有需要的资料，经监理等有关部门验收符合办理竣工结算，一个月内付总工程量的95%，总工程量的5%作为质保金一年内付清。
六、工程保修：
1、乙方承诺并承担该工程自完工之日期一年内因施工质量、材料质量问题的保修费用和义务。
2、工程竣工经甲、乙双方验收后，乙方向甲方开具盖有乙方印章的《保修单》(无印章无效)。
3、工程保修期内，乙方在接到甲方维修通知后，48小时内到达现场查项，甲方应出具《保修单》，并在双方商定的时间内维修。
七、工期要求：
乙方必须严格按甲方要求工期施工，按甲方工期要求配好必须的施工人员，如乙方未按要求配好施工人员，甲方有权调动。
八、安全施工：
1、施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。
2、施工中严格执行安全施工规范，因违反安全施工规范出现工伤事故，由乙方自行承担，与甲方无关。
3、文明施工，施工现场及时清扫，保证施工现场的整齐有序。
4、负责做好成品保护工作。
九、有关责任：
合同当事人双方任何一方违约(或部分违约)均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的损失。
十、其他部分：
1、本合同未尽事宜，双方在工程施工过程中另行补签，补充协议与本合同同样具有法律效力。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，款付清失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十三
合伙人： 证号： 电话： 合伙人： 证号： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，本着长期合作，共同发展，互惠互利的原则，全体合伙人经平等协商，就合伙承包
一、合伙宗旨：
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。
三、合伙期限：
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及比例：
建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人平均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元，大写人民币 现出资元，大写人民币五、盈余分配及债务承担：
1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：
合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经各方协商同意;
七、项目日常管理
1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作;
2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。
3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。
八、成本费的核算范围
建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。
九、合伙期满：
合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。
十、合伙人行为禁止条款：
1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。
十一、违约责任：
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
十二、其他：
1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。
2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见，其他修改无效。
3、本合同未尽事宜，合伙人各方可共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同自合伙人签字之日起生效，合同一式两份，各伙人各执一份。
合伙人： 年 月 日
合伙人： 年 月 日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十四
发包方：承包方：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，道路施工承包合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币 元整。
6、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
8.1 按以下原则结算：
8.
1.1 按____省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。
8.
1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(gb97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(c1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
9.
1.1 混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：177;10%厚度。平整度误差：小于10。宽度：不小于设计规定。
9.
1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差177;20。平整度允许偏差：20。宽度允许偏差：100。
9.2 材料要求
9.
2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9.
2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：
10.1 乙方必须认真执行国家、盛市及东-洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。1
1、资料管理和竣工结算的有关规定：1
1.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。1
1.2本工程的所有资料必须用a4纸，并用电脑打樱1
1.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。1
1.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。1
2、付款办法：1
2.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。1
2.2质量保修金按以下规定支付：
a) 竣工验收合格之日算起________年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;
b) 质量保修金不计利息。1
2.3水电费用乙方自理。1
3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第
(二) 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。1
3、本工程的`质量保修期为________年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。1
4、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。1
5、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。1
5、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方： 承包方
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十五
甲方：
乙方：
根据国家有关法律法规，遵循自愿、公平、诚信原则，经甲乙双方协商同意将__x工程包给乙方。特订合同如下：
一、承包方式：
包工不包料，甲方负责提供工程所需材料及设备，乙方负责工人日常生活费用，安排工人正常施工。
二、承包范围
乙方按现有成品工程样式施工。甲方负责挖开地基沟槽交给乙方施工，具体包括：压灰土、打圈梁、砌砖、外墙抹灰、门楼、内墙、厕所、贴瓷砖、院内做地沟铺地板砖。
三、承包单价每户__元整。
四、付款方式：工人到场付__元生活费;毛墙做成付__元;完工后验收合格付清__元。
五、施工要求：
乙方按样品工程认真施工，保证工程质量，甲方在施工中有一些具体要求或变更，双方协商配合解决，完工后，甲方甲方按施工要求进行验收。甲方交给乙方工具及设备，乙方要看管好，并爱护使用，丢失或损坏，乙方应照价赔偿。甲方保证施工中水、电、路三通到位。
六、安全事项
1、乙方在施工中应注意安全，乙方及其工人由于设备原因，违规操作，疏忽大意，管理不严等原因而发生的一切安全事故，乙方负责。
2、由于甲方原因，如外来干扰等造成的事故或伤害，甲方负责。
3、由一切人力不可抗拒因素，如自然灾害等，双方协商解决。
七、违约责任
合同期内任何一方要求解除合同，需提前_日通知对方。经协商同意后，能解除合同。否则应付对方经济损失及违约金__x元。
八、本合同未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款全部结完后，合同自动失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十六
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，依据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。
1、工程名称：________。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。
2、搭排栅挂网(由甲方负责).
3、水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用50_50耐磨砖、做双层炉灶台，全部内墙贴25_40瓷片，贴1.2米高瓷片，房间脚线。
4、全部厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。
5、外墙贴马赛克。
6、乙方包内地面用水，泥浆，贴50_50地砖。
7、承包价格:按装修面积每平方米为83元。
8、水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。
9、付款方式：按工程进度，付进度款80%，完工后，三日内结清全部工程款。
10、全部余泥由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方签名: 乙方签名:
年 月 日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十七
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订此合同,以兹共同信守。
第一条 建设单位、承包单位 、施工监理
1、建设单位(甲方):康驿镇人民政府
2、承包单位(乙方): 济宁驿嘉建安工程有限公司
3、 施工监理:监理工程师在项目和监理负责人的领导下进行工作,监理本合同的实施,有权代表建设单位处理工程技术、经济问题，全面监督工程进度、质量、计量、支付及竣工验收，包括审查承包单位施工组织设计、建筑材料和施工工艺等。在合同执行期间，在工程技术问题上有权作出决定，有权为此签署证书和发布指令。
该工程委任 为工程项目和监理负责人;委任 为监理工程师;委任 为现场监理。
第二条 工程内容
1、路基处理：宽 6 米，整平、压实。
2、基层：宽 6 米，厚 18 厘米。
3、路面：宽 5米,厚 18 厘米砼，路线长484米。
4、路肩：宽 1 米。
第三条 合同价款
后石村路段承包总金额为人民币：19.36万元(含税)，详见招标文件工程量报价清单。
第四条 合同形式
该工程采用单价和总金额承包合同，乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包单价及总金额。工程结算时，以监理工程师签发的实际完工数量、质量等级按项目单价结算。除工程出现重大变更设计外，在合同执行期间，项目单价及总承包金额不作调整，资金节约或超支均由施工单位自负，本工程严禁分包。
第五条 材料供应
该工程所需材料均由乙方自负。
第六条 总工期与维护期
1、从下达开工令之日起至工程正式竣工验收合格之日止为总工期，本工程的日期以监理工程师的开工令为准，竣工期是20xx年9月26日(公历)。
2、维护期从竣工初验合格之日起，维护期为24月;维护期内由于施工质量问题引起的工程缺陷，乙方要按技术规范的要求修复完好，费用自负。
第七条 安全生产
乙方应加强生产管理，做到安全生产文明施工，由于管理不善或职工的过失或第三者原因造成的人身、设备事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任，也不支付任何费用。
第八条 工程进度
1、乙方应在签订合同之日起3天内，向甲方递交各自工地负责人、质量自检负责人、实验仪器、机械设备、施工组织设计。
2、当实际进度达不到批准的进度时，乙方应采取措施，争取按原计划进行。当实际进度与原进度不符时，乙方应将调整后的施工进度计划报监理工程师认可，否则按违约处理。
第九条 质量检验
1、乙方必须严格按照设计文件和现行技术规范的要求进行施工，要建立完善的质量自检系统，及时进行工程质量的自检，做好各工序原始施工记录。每完成一个项目、一道工序后应将自检报告在48小时内书面报送县农村公路工程监理抽检，监理在接到自检报告48小时内组织人员进行验收。凡没有自检报告者，监理不予组织验收。每道工序经监理处验收认可后，方可进行下道工序作业，否则视为无效工程，不予认可。
2、工程建筑材料都应符合技术规范要求，除施工单位自检外，监理工程师有权要求乙方对其进行抽样试验，其费用由乙方负责。对不合格的材料，监理有权指令乙方停止使用，并要求乙方对使用不合格的材料清除及返工，由此产生的一切费用由乙方自理。
3、在施工机械配置上，甲方要求乙方：必须配备能够保证工程质量要求的施工机械。
4、所有路段的路基、路面的密实度、纵断高程、中线、宽度、平整度以及边坡、边沟都必须达到设计及《公路路面基层施工技术规范》(jtj034-20xx)、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(jtgf30-20xx)、《公路工程质量检验评定标准》(jtcf80/1-20xx)等规范的要求。监理人员有权随时抽样检查,发现不合格工程，有权要求乙方立即停工、返工，使工程达到合格标准。
5、乙方不听监理人员指挥及停返工指令继续施工，责任由乙方自负，并承担因此而造成的一切经济损失。
6、乙方如与监理人员串通造成工程质量不合格，因而造成的一切损失由乙方负担。甲方另外追究监理人员的责任。
第十条 变更设计
施工期间，若发现设计文件有错误或严格不合格之处，乙方应及时书面通知甲方，经甲方和监理工程师并会同设计单位认可后，方可继续施工。由此引起的费用增减以合同单位计算。
第十一条 竣工验收
1、竣工工程验收以国家颁发的现行公路施工验收规范、质量检验标准及施工图纸为依据。竣工验收前，乙方应编制工程竣工文件一式四份(正、副本各两份，副本可复印)，报监理工程师审查。工程竣工文件包括：施工总结、竣工图、工程量清单及有关附件，附件包括：原始记录、材料试验记录、质量检查资料等。
2、甲方在接到乙方的工程竣工验收申请二十天内组织初验，初验后商定正式竣工验收日期。工程竣工时间以正式竣工验收合格之日为准。
第十二条 付款方法
一、上级补助资金
1、该工程没有预付款，期中支付视上级补助资金到位情况给予支付。施工单位将完成合格工程量清单，经监理工程师审核签认后，填写工程价款结算单，结算单一式三份(甲乙方双方各一份、财务股一份)。
2、结算时，甲方将扣除合同总金额10%作为保证金，此保证金作为一份履行合同的保证金。维护期满后，通过工程竣工验收，工程质量达到合格标准后，将保证金一次性结算付清(无息)。
第十三条 违约
1、乙方未按合同规定的工程量、质量和工期竣工，对乙方按合同价款的万分之二以上罚款给甲方，最多不超过万分之十。
2、由于质量事故造成的损失及修复费用，由乙方承担。
3、公路维护期内，由于施工质量问题引起工程局部损坏，在规定期内修复，否则按违约处理。
4、若该工程出现因施工造成的严重质量事故，除当场清除公路建设场外，以后不准进入汶上县公路建设市场。 第十四条 本合同双方各执正本一份。工程维护期满复验合格、款清后废止。副本分别送财务股、质量监理组。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十八
甲方：
乙方：
由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工，为明确双方职责，确定以下承包协议：
一、承包内容
1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。
2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。
3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级b2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方 方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。
4、乙方 承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。
5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工，乙方应主动协调安排施工，甲方不承担补偿责任。
6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。
7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。
8、付款方式：
按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为( )。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满 后结清。
9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。
10、本合同有效期限：
自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。
11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
办公大楼综合布线课程设计 办公楼综合布线需求分析篇十九
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
严格按照施工图纸及做法说明、预算要求进行施工。依照《中华人民共和国合同法》，建设部《住宅室内装饰装修管理办法》，及其他法律、法规的规定。双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程施工事项达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地址：______________________________________________________________________。
1.2 承包方式：a、包工半包料b、包工不包料c、包工包料
1.3施工工期：本工程双方约定自_______年_______月_______日开工，于_______年_______月_______日竣工，总工期为_______天。
1.4 工程质量：合格
1.5 工程项目及承包范围：详见《工程预算表》及施工图纸。
1.6 合同价款(大写)____________________________元(人民币)
￥____________________________元。
1.7 工程款支付方式：
(注：此报价不含税金)
1.8甲方必须在签订合同的地点，用支票或现金方式向乙方财务人员支付装修款，不得将此款私自交给乙方所属施工人员，否则一切后果甲方自负。特殊情况，必须经乙方财务人员书面同意，并办妥手续。
第二条双方义务
2.1甲方义务：
(1)、开工前______天，向乙方提供施工场地及钥匙。全部或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施，转移现金、银行存折、金银首饰及其它贵重财产。负责办理施工所涉及的各种申请、批件等装修手续，及管理部门收取的装修押金(业主负责部分)、管理费、公共设施维修费，并承担相应费用。
(2)、开工前接通施工现场所需的水、电、并承担水、电费(注：处理好煤气有关一切手续及相应的费用)。
(3)、甲方委托____________负责施工现场监督工作，并负责协调处理邻里关系。
2.2乙方义务：
(1)、严格按照施工图纸及做法说明、预算要求进行施工。
(2)、办理装修申请及审批手续时，提供必要的资料和有关证件。
(3)、在开工______天内设计绘制出所有的施工图，并经甲方签字认可后方可施工。
(4)、由于不按安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定操作，造成的工程事故和人身安全事故，乙方负全部责任。
(5)、在施工过程中必须保护好原有的应该保护好的设施，施工完毕后，认真做好卫生工作，做到人走场清。
(6)、本工程的施工不得进行转包，不挂靠。
(7)、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。因工程施工而产生的废弃物，按下列第________项规定清运：
由乙方运出施工现场，并负责将垃圾运到___________________的地点，甲方负责支付废弃物清运费用，此费用计入本工程价款内。
甲方自己负责清运，此费用不计入本工程价款内。
______________________________________________________________________________。
(8)、乙方委派____________为乙方代表，负责本合同的履行。
第三条材料采购
3.1 本工程甲方自购、自备的材料，所需运费甲方自负。
第四条工程变更4.1在施工过程中，如有工程项目增减或更改设计方案，必须与乙方工程监理、设计人员商定后，并履行签字认可手续，不得与乙方派驻的施工队伍私自商定，否则所造成的质量问题及其后果均由甲方负责。
4.2 工程变更需调整合同价款的参照合同预算中已定的类似价格调整，没有类似价格的由双方协商而定。
第五条施工工期及违约责任
5.1甲方未按时支付工程款超过______天，乙方有权停工，甲方每天应弥补乙方停工损失______元。甲方未履行合同第二条规定的甲方责任，甲方每天应弥补乙方待工损失______元。
5.2 由于乙方原因未能按时开工或未按时竣工，乙方每天应弥补甲方延误损失______元。
5.3下列原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延，①由甲方提出的设计变更或增加工程内容的;②停电、停水、下雨天潮湿不能上油漆影响施工的;③不可抗力;④行政部门行政行为。
5.4 因甲方未按约定完成其负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期顺延。
5.5施工时间是根据工程量，施工工艺要求以及施工环境的影响而确定的(有时也要考虑甲方对时间的要求)。当施工工期确定后，甲方要求提前竣工时，甲方应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。(可根据情况具体确定，并经双方签字认可)。
因甲方未按约定履行义务或给乙方另行提出条件(包括材料、供应审图)而影响施工时间，则工期顺延(延长时间的确定，由乙方工程队长、工程监理与甲方具体确定，双方并签字认可)。
5.6合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
5.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
5.8 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第六条关于工程质量、数量及竣工验收的约定
6.1工程质量按甲方审核后并认可的设计施工方案图《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程、中间工程的质量检查和工程数量核实验收手续，甲方在约定时间不按时参加验收，乙方可自行验收，应视为甲方认同。如甲方对此验收要求复验时，乙方应按要求与甲方进行复验(且在甲方验收后，三天之内乙方完成复验)，如复验合格，工程数量属实，甲方应承担复验费用及由此造成停工损失和其它损失。如复验不合格、或工程数量不属实，复验造成的损失由乙方负责。
6.3 乙方须在竣工交房前_________天，向甲方送交《工程质量整改征求意见》以便对不合格的项目提前整改合格。
6.4 工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方自接到通知后期______天内进行验收。验收通过后，本工程当天交付甲方。
6.5未经验收，甲方提前使用本工程，拒接乙方工程验收单;甲方自接到乙方工程验收单后______天内不进行验收。以上行为视为甲方对本工程施工质量无异议。第七条结算
7.1 工程验收合格后，甲方应在______天内及时付清工程尾款。
7.2 甲方在规定的时间内不支付工程尾款，应承担违约责任。每天应付违约金尾款______元给乙方。
第八条保修
8.1 自竣工验收日起，甲方可凭乙方的保修凭证及工程施工合同、报价单和收据，享受壹年免费保修和终身跟踪服务。(水、电保修伍年)
8.2 保修期内由于乙方施工不当或乙方提供的材料不合格造成质量问题，乙方无条件地进行维修，维修费用由乙方承担。
8.3 保修期内如属甲方使用不当造成饰面损坏，或不能正常使用，乙方酌情收取维修费用。
第九条争议解决方式
本合同履行中出现争议的，由双方协商解决。协商不成的，按以下方式解决：
(1)向__________________人民法院起诉。
第十条合同生效
本合同自甲、乙双方签字之日起生效。双方各执一份。
第十一条补充条款(其它事项)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
甲方签字(盖章)乙方代表签字(盖章)
电话：电话：
手机：
身份证号码：
______年______月______日
