最新无线通信设备安装协议(五篇)

无线通信设备安装协议篇三

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

江苏金壳生物医药科技有限公司

20kv配电房配电设施安装工程

施

工

合同

发 包 人：江苏金壳生物医药科技有限公司

承 包 人：江苏永达电力电信安装工程有限公司

合同签订日期：

合同编号：jsjk－gc369－019 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

工程施工合同

发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就 江苏金壳生物医药科技有限公司 20kv配电房配电设施安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。

一、工程名称：20kv配电房配电设施安装工程

二、工程地点 江苏省盐城市大丰港盐城海洋生物产业园（黄海药谷）

三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等、包验收送电。甲方不再额外承担与本工程相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。

四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于45日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。

五、工程造价：（含税包干价，税率11%）¥000000 元（大写：）。本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费（含高压进线部分）、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。

六、工程内容：

1.乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合现行国家标准及相关规范要求。

2.乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、市政、供电公司但不仅限于上述相关单位）申办报批手续。

3.施工范围为按照设计图纸全部内容要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

作内容包括但不限于：电气工程施工，材料及设备的供应（甲供材除外）、安装、试验、调试、入网检测，入围通电申请及许可，工程保修服务，与电力及其他相关部门协调、申请、审批等工作。

4.乙方进场前应提供完整施工进度计划给甲方，并经甲方确认后执行。

5.乙方应遵守甲方施工现场的相关规章制度，配合甲方及监理单位的管理。

5.1在施工过程中，因质量、安全原因被罚款或要求返工所发生费用全部由乙方承担。

5.2确保文明施工、安全施工。乙方确保投入生产施工的人员、机具应符合安全生产施工的要求。

5.3乙方应自行为其员工交纳保险，费用已经包含在报价中。

5.4施工过程中乙方人员的人身安全、财产损失或因乙方施工造成甲方或第三方的人身、财产的侵害及损失全部由乙方承担。

5.5属于乙方的材料、设备、车辆、人员、机具等保险义务和费用由乙方自行承担。

七．履约保证金：乙方在签订合同前须向甲方提交履约保证金10万元（壹拾万元），提交方式为转账，乙方不得将此保证金抵作其它费用。

八、付款方式：

1、在签订合同十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10﹪预付款；

2、在设备安装完毕后十个工作日内，甲方支付合同总价的50﹪；

3、在工程竣工验收合格并且正式送电后十个工作日内，甲方支付合同总价的35﹪，退回履约保证金（不计利息）。

4、余款（合同总价的5%）作为保修金，交付使用两年后结算。

5、甲方付款60%后乙方需开具合同全额增值税专用票据。

九、设备材料供货：

1．本工程主材费、辅材费、电气设备费（甲供材除外）等均由乙方承担，且材料设备（甲供材除外）圴由乙方提供，甲方有权对乙方提供的材料随时进行抽检。

2．所有材料、设备的主要性能及技术指标必须符合国家现行规范标准。

3．乙方提供本工程所有之材料、设备应按甲方要求进度准时进场，江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

否则造成甲方工期延误或费用损失全部由乙方承担。

十、隐蔽工程及中间验收： 1.在隐蔽工程达到验收条件时，乙方应提前一天通知甲方进行验收，并做好相关验收记录。只有在甲方对隐蔽工程验收合格后乙方才能进行后续工程的继续施工。

2.甲乙双方应做好隐蔽工程及中间验收记录，验收记录由乙方保存。工程结束后由乙方整理后上交到甲方。

十一、工程质量：

1．施工质量应符合相关规范及要求，以及电器装置质量检验、评定标准的有关规定；

2．本工程质量以通过工程所在地供电部门验收、正式送电为合格。

十二、双方违约责任：

1．乙方未按合同规定日期竣工送电，每延迟一天应承担合同总价款1%违约金直至送电完成，但因甲方原因而同意延期的除外。

2．甲方未按合同约定时间支付工程款，且未经乙方同意延期的，每延迟一天按中国人民银行有关同期贷款利率规定支付当期应付款项利息。

十三、质量保修期及责任：

1．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护，由于乙方保护不善，发生设备损坏、被盗，由乙方自费予以修复、补充；因甲方提前使用或擅自使用造成设备损坏或其它问题的，由甲方自行负责。2.工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。3．如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须赶到现场维修或更换，并应在24小时内更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

十四、争议解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式；若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

十五、本合同一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

十六、附件(附件为合同组成部分，与本合同具有同等法律效率)：

1)招标文件 2)图纸

3)投标报价书 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

4)工程质量保修协议 5)形成合同的其它文件

本合同一经甲、乙双方签字并盖章后立即生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年

月 日 乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：签订日期： 住所: 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行账号：

签订日期： 年 5

月 日

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

合同附件：

江苏金壳20kv配电房配电设施安装工程

工程质量保修协议

建设单位：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）施工单位：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，特订立本协议双方共同遵守执行。

一、保修期限

工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。

二、保修项目内容及范围

乙方所负责施工的全部工程内容，包括乙方所供材料及设备。

三、保修责任

如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须到现场维修或更换，并应在24小时内无偿更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

四、争议

在协议履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式解决，若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

五、协议生效与终止

1．本协议自工程竣工验收合格且正式送电之日起生效。2．工程保修期满，本协议即告终止。

六、协议份数 本协议一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

无线通信设备安装协议篇四

x线机机房位置的选择应遵循的三个原则是：①有利于x线机的维护②有利于病人就诊和医生工作③有利于机器的安装与射线的防护电击的伤害程度与下列因素有关：①电流通过人体的途径②通过人体的电流大小③时间长短④电源频率的高低⑤人体触电部位的状况接地的意义包括工作接地和保护接地，高压变压器次级中心点接地属于工作接地。接地电阻包括接地线电阻、接地电极电阻、接地电阻与土壤之间的过渡电阻、土壤的溢流电阻。影像设备的故障检查方法包括：直观法、替代法、短接法、切除法、测量法、信号注入法。1 影像设备安装过程中，开箱检验应注意哪些问题？

开箱前注意：①箱子是否按（）放置②箱子是否有破损、雨淋痕迹③箱子上的标名是否与合同相符。

开箱后注意：①逐箱检查，做到单物相符②仔细观察，及时发现缺、损③核对编号，防止重装、错装④精密部件，应逐件检查。简述x线管高压训练的目的、对象、步骤。

对象：新x线管或闲置三个月不用的x线管

目的：①检查x线管的真空度是否良好②提高x线管性能的稳定性

步骤：①合上墙闸，开机，将电源电压调至标准位，技术选择开关置透视位，透视ma、kv都置最低位。②缓调ma旋钮，使透视ma表稳定的指示1ma③保持ma不变，每次调高5kv，断续曝光1~2min，间歇3min，直至最高标定kv值。何谓冷高压试验，简述对x线管进行该试验的过程和意义。

冷高压试验是指在灯丝不加热的情况下直接加高压以检查其真空度，先由低千伏开始，逐步提高。①若轻度真空不良，在较高冷高压下，管子两端会出现电离辉光，逐步升压训练，能使辉光消除，说明真空度提高，尚可继续使用②真空度严重不良，在较低冷高压下充满辉光，此管不可继续使用。意义：检测x线管的真空度是否可用。

选择电源电压应注意“三性”：一致性、就高性、稳定性。

x线机的接地电阻＜4ω。

x线管的检验：外观检查、冷高压试验、灯丝加热试验、电性能试验。

电源电阻包括电源变压器内阻和导线电阻。

工作接地：保证某些电器工作需要，将电路中某一点与大地做电气上的连接。

保护接地：将x线机不带电的金属外壳及其金属部件与接地装置之间做良好的金属连接。保护接零：将x线机不带电的金属外壳及其金属部件与零线中心线相连。

通电试验的注意事项：熟悉机器、仔细检查、测量连接、有条不紊、先低后高、思想集中、严防过载、记存数据。

空载试验的目的：只给高压变压器初级供电，而不接x线管。目的：检查高压变压器内各高压部件承受高压的能力和有无短路故障。

负载试验的目的：将x线管与高压发生器都接上时进行的高压通电试验，目的是对高压电缆的耐压和x线管的质量作初步检验。

设备检修的原则：①检修者必须具备专业知识和一定的检修经验②检修者应熟悉和了解所检修的x线机，掌握其操作程序③全面了解故障发生时的情况和现象。

无线通信设备安装协议篇五

无线通信设备安装协议

甲方：

地址：电话：乙方：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司

地址：江门市发展大道238号全球通大厦电话：

鉴于

1、乙方为改善移动通信网络服务需要，使甲方所在地区域的无线通信得到最大的满足,需要在甲方的配合下安装无线无线通信设备。

2、甲方同意按照本协议的条款和条件向乙方提供有关的配合和帮助。

双方经友好协商，达成协议如下：

第一条

1.1 甲方同意在其所有或合法占有的位于的物业范围内

向乙方提供场地和安装配件及帮助，乙方同意依照本协议的条款和条件提供无线通信所需的主要设备。

1.2 甲方同意长期无偿提供场所供乙方在其场所内设置无线通信设备。

1.3甲方同意乙方在其场所内（例如电梯等）张贴简单的提示标志。

第二条

2.1甲方在此向乙方承诺和保证如下：

2.11甲方保证本协议的无线通信设备为乙方合法拥有，未经乙方同意，甲方不得随意拆除、挪用、毁坏或为第三方所干扰。

2.12乙方无线通信设备的安装位置必须经甲方同意，施工时不能损坏甲方建筑主体结构和装修。乙方在安装设备过程中对甲方设备及线路造成损害的，乙方应予以修复。

2.13在协议规定期内，如甲方场地所有权转给第三方，应提前一个月告知乙方，该第三方自然成为本协议的甲方，享用原甲方一切权利和义务。如由于权属的转让导致乙方不能继续使用该场地，甲方应该协助解决。

2.2 乙方在此向甲方承诺和保证如下：

2.21乙方保证本协议的无线通信设备工作正常，以有效地改善甲方物业特定范 1 使用范围和用途 双方的承诺和保证

围内数据通信信号覆盖效果。

2.22乙方为甲方提供的产品、服务及在甲方范围内进行的生产、服务活动须符合甲方在环保及职业健康安全的管理规定，避免对环境及职业健康安全造成影响。

第三条

通信设备的装修改造、维修、保养责任

3.1甲方同意乙方在其物业范围内安装无线通信设备。乙方承诺，不改变房屋的结构，不得危害楼宇的安全。否则，乙方有义务承担由此产生的法律责任。3.2 本无线通信设备的改造、维修、保管、保养责任由乙方负责。

第四条

4.1任何一方不履行或不完全履行本协议下的任一条款应视为违约，违约方应在收到守约方发出的具体说明违约情况的通知后二十日内纠正该违约行为。如二十日内违约方没有纠正，则守约方有权选择终止本协议，并且追究违约方的违约责任，赔损任何限于守约方因此而造成的直接损失。

第五条

5.1与意外损害有关的赔偿保障：

（1）对于本无线通信设备的相关财产，受到人为损坏或灭失，甲方应积极协助

乙方进行调查。

（2）对于本无线通信设备的相关财产，因受到自然灾害而造成的损坏或灭失，甲、乙双方都不用负责任。

第六条

6.1凡因执行本协议所发生的一切争议，双方应通过友好协商的办法协商解决，协商不能解决的，任何一方有权向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条

7.1协议生效本协议由签订之日起生效。

7.2可分割性本协议具有可分性，即若本协议任何条款被确定为违法或不能

违约责任

赔偿保障

争议解决办法

协议的生效及其它

执行，不应影响本协议其它条款的效力和执行。

7.3本协议一式四份正本，甲方持一份正本，乙方持三份, 四份正本均具有同等

法律效力。

7.4 乙方如因通信网络调整或其他任何原因，不再需要在甲方的物业范围内设置

无线通信设备，乙方随时通知甲方终止本协议。

7.5在乙方安装本协议的设备时和在这些设备运行时，如因为乙方设备引起的一

切安全责任，由乙方承担。

甲方：

代表：职务：

乙方：中国移动通信集团广东 限公司江门分公司 代表： 职务：双方签订日期：年月日在江门市签订

移动通信室内放大器用电协议书

甲方：

乙方：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司（以下简称江门移动公司）

经甲、乙双方友好协商，共同就江门移动公司位于江门市“”的用电问题有关事宜达成如下协议，双方共同遵守：

一、甲方提供原有的v电源给乙方，乙方自行负责电表的安装，甲方提供电源点，管线、电力安装和维护由乙方负责。

二、按元/度收取的电价和乙方安装的电表实际使用电量收取电费，如遇供电局电费调整则随之调整。

三、电表初始读数为：度

四、电费结算： 电费以季度结算。当季度的用电量由甲、乙双方在每季最后一日前共同确认，并签订用电分摊表电费，在次季度15日前支付。甲方负责提供电费支付的收据凭证和提供缴付供电局的电费发票复印件。

五、电费支付的方式：银行转帐。甲方的开户名称、帐号及开户行： 开户名称：开户行：开户帐号：

六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。

七、本协议自合同双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:中国移动通信集团广东有限公司江门分

公司

负责人：负责人：

联系人:联系人: 林艳芬 联系电话:联系电话：***

联系地址：联系地址：江门市发展大道全球通大厦

日期:年月日