现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

供需双方合同篇一

供方单位：_________（简称甲方） 需方单位：_________（简称乙方）

为了明确供气双方的职责和义务，根据《_________》等有关法律法规，经双方共同协商，特订立本合同书。

1．要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。

2．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

3．及时做好压力表及管道保养与维修。

4．经常向乙方宣传用气知识及安全使用。

1．要按照有关规定范围内使用煤气。

2．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

3．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

4．如有发现钢瓶漏气及灶具损坏，要及时同专管部门取得联系。

1．甲方要在经常的情况下，必须确保不间断地提供乙方用气。

2．出现设备故障或维修，要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。

3．以上合同乙方自行管理，如发现不规范操作，一切后果自己负责。

4．本合同生效后甲乙双方均不得修改，合同中如有需要修改经双方协商作出补充。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

供需双方合同篇二

乙方：

1. 采购产品

1.1. 定义：本合同所指产品为乙方确认过甲方的有效样品进行产品的制作，并严格按照行业标准所规定之材料及技术要求进行制作。

12日内生产合同所指产品，乙方在付完总金额另外70%的余款： 后，甲方发货。

1.4. 开票方式：乙方付完全款后，甲方公司开具17%增值税票(注：发票内容要求注明中文产品名称及相应型号，金额要与合同相符)

1.5. 交货日期：以甲乙双方确认的订单交期为准。

1.6. 交货地： (以双方签署的订单为准)。

1.7. 验收：乙方在收到所订购产品7日内对产品进行验收，30日内如未对产品质量提出异议，则视为产品合格。

2. 产品的退换货：

2.1. 产品采购后不能退货，但是如果因为品质问题或者其他原因，乙方可要求对于所购产品进行同样规格产品的更换，如果更换后仍无法使用，乙方可要求退货。

2.2. 如因产品自身的品质问题，乙方请在收到产品的30日内告之甲方甲乙双方共同确认后，由甲方负责对问题产品在20日内进行更换;超过30日后乙方不能以品质问题退换货。

3. 保修及售后服务

3.1. 自甲方购买产品通过验收之日起，合同中的产品保修和售后服务按甲方规定的标准服务执行。

3.2. 甲方承诺合同中的产品免费保修年，期间产生的运费由双方各自承担寄给对方之费用。

3.3. 合同中的产品免费保修期过后,保修服务为有偿保修服务,期间产生的运费及零件费用皆由乙方承担。

4. 违约责任：

4.1. 甲方严格遵守交货日期，逾期交货每逾一日，甲方须支付给乙方所延误产品对应的交易金额的0.5%作为罚金。按日累计。

4.2. 乙方须严格遵守付款期限约定，逾期付款每逾一日，乙方须支付给甲方该逾期付款所涉及金额的0.5%作为罚金。按日累计。

4.3. 不可抗力：因台风、地震、火灾以及其他非甲方、乙方责任造成的，不能预见、并在尽最大努力后不能避免、并且不能克服的客观情况视为不可抗力。遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，并在10天内提供事件详情以及合同不能履行，或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

5. 合同变更

5.1. 对于本合同的修改、补充及变更，应由合同各方协商，以书面形式做出，并由合同双方盖章方为有效。经修改、补充及变更的条款为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.2. 本合同在执行过程中，因本合同的修改、补充及变更引起的费用等问题应由合同各方协商解决和调整。

6. 乙方责任

在甲方交付产品无质量问题和法律问题，并按期交付产品的情况下，乙方不能退货。(备注：若有质量和法律问题,乙方可退货甲方。)

7. 争议的解决

因执行本合同所发生的和与本合同有关的一切争议，双方应首先通过协商方式解决，如经协商无法达成，则双方约定，双方均有权向有管辖权的人民法院提出诉讼。

8. 知识产权和专利

乙方因合同而了解、熟悉甲方相关业务、技术上的秘密，应负保密责任。未经甲方许可，不得泄露给第三方，否则将承担一切法律与经济责任，该义务并不因为本合同的终止而免除。

9. 合同的终止和解除：

9. 未尽事宜，双方应依诚信原则及有关法令解释办理甲乙双方在执行本合同合作相关的条款如发生争议时，应友好协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行，如协商无法达成一致时，提交法律诉讼解决。

10. 本合同共两页.一式二份，甲乙双方各执一份;本合同自签订盖章之日起生效。

11. 签订地点：深圳市福田区。(此合同传真件依然有效)

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

代表人：(签名) 代表人： (签名)

负责人：(签名) 负责人： (签名)

年月日：

供需双方合同篇三

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、结合本工程商品混凝土具体情况，经河南诚盈置业有限公司、洛阳市成翔建筑工程有限公司与 协商达成一致，施工单位项目所需混凝土由供货单位全部供应，签定以下商品商品混凝土供需合同。

第一条：工程概况及供需要求：

第二条：使用单位对混凝土的技术要求

第三条：商品混凝土价格：

费用：

抗渗剂费用：p6: / 元/m,p8: /元/m,防冻剂费用： 元/m; 以上费用发生时计取。

第四条：计量与结算方式

1、每次供货到现场须出具有效的随车单据，由施工单位签字验收。

2、每次商品混凝土供应浇注完毕后当日内三方指定专人对帐核算，确认每次供应商品混凝土数量并签字认可作为双方结算付款依据，超过三日核对的一律作废。

第五条：付款方式

供货单位具有一定的商品混凝土生产能力和垫资能力，保证垫资全部工程封顶，施工单位向供货单位支付所用商品混凝土款的75%，施工单位每次付款前供货单位需向洛阳市成翔建筑工程有限公司提供全额正式发票。余款随工程进度支付，在质量检验合格后将余款全部付清。

第六条：双方职责

一.施工单位的基本权利和义务

1、施工单位应在浇筑混凝土的6小时前，由施工单位书面或电话通知供货单位驻施工现场代表，将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点，及其他有关要求通知供货单位。

2、施工单位应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水，照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地，并保证运输人员及施工机械的安全。

3、安排专人在生产期间负责施工，供货单位商品混凝土到达现场，施工单位必须在120分钟内卸料完毕若卸料时间超过120分钟，由此产生的混凝土的质量问题由施工单位承担。

4、对运送到工地的商品混凝土应按相应的规范进行施工操作，并不得擅自在商品混凝土里加水或添加其他材料。如不按相应的规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题，由责任方负责。

5、因特殊原因，需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同清单内容，应及时书面通知供货单位，并与供货单位协商确定新的供应计划。

二、供货单位的基本权利和义务

1、生产企业应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和施工单位书面通知要求，保质、保量按时完成混凝土生产供应任务。

2、人员车辆进入施工现场后应服从施工单位合理调配，并积极配合现场施工。向施工单位提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证书和相关技术资料。

3、应对商品商品混凝土所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责。

4、供货单位应积极配合施工单位对混凝土质量和供应量的抽查，按批次制作出厂检验试块。

5、保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能，并保管相应生产原始数据。

6、供货单位配备技术人员、操作人员参与施工，保证混凝土质量合格。

7、按照合同约定和双方商定的供货计划按时发货，保证施工进度和工程连续建筑混凝土的需要。供货单位泵送指挥员、现场施工员必须随货到达现场指挥施工。 8、混凝土量大时必须保证按施工单位要求不间断施工供货。

1、商品混凝土的交货地点：送到施工单位的施工现场或施工单位所指定的其他地点时起，商品混凝土的所有权即转移给施工单位。

2、所有权移交过程中，施工单位认为商品混凝土不符合合同中的技术要求时，经双方确认后可以退货。

第七条：质量验收

2、 商品混凝土强度评定：按照gb14902-20xx《预拌混凝土》、《洛阳市预拌商品混凝土质量监督管理》的规定，在施工现场由供、需双方留置交货检验试件;经28天、60天、90天标准养护，按照gbj107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求，应视为商品混凝土合格。对强度不合格的混凝土供应方负全部责任。 3、抗渗指标应符合设计要求。 4、环保指标应符合规范要求。

第八条：违约责任

(一) 供货单位违约责任

第九条：其它

1、本合同壹式 6份，供需三方各持

2、本合同经三方签字盖章后生效;

3、本合同生效后，三方均应按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同;单方解除合同者，违约方支付对方违约金人民币贰拾万元整;本合同如有未尽事宜，经三方协商一致可签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，并受本合同相关规定的约束，任何单方面修改条文均视为无效。

4、本合同在履行过程中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

建设单位(章)：

施工单位(章)：

年月日：

供需双方合同篇四

订单单位 (甲方)

供货单位： (乙方)

签订日期： 年 月日原则，经甲乙双方协商，签订本商品混凝土签订合同

一、工程概况

三、合同总价及总数量

(一)总砼量：约 m³ (二)明细如下：

(三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行，数量按实际供应量结算付款。

四、混凝土数量的验收

乙方送砼到现场，甲方设专人检查验收，双方签写《商砼供货单》，凭商砼供货单结算。

五、付款方式

1、 合同执行前，甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。

2、 甲方如分期付款，乙方则分期付货。

3、 乙方不允许赊欠贷款，否则不予供货，由此引发的一切后果，由甲方自行承担。

六、双方权利和义务 甲方权利和义务

1、每次浇注混凝土时，甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量，并在24小时前通知乙方，同时填写“商砼生产委托单”。

2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业现场的畅通，水电设施齐备、安全，并且乙方要求及时供应水及泵车动力电源和现场照明用电。如因作业场地不符合安全法规定及齐备的安全设施，给施工带来的事故隐患，影响混凝土质量及其它质量事故责任由甲方自行承担。

3、如因甲方未按“砼使用说明”(砼使用说明已符合同后)施工造成混凝土达不到设计强度，由此产生的各种经济损失由甲方承担。

4、乙方提供的各种输送管及配件运到施工现场后，甲方负责验收、保管，工程结束后按验收时的数量、质量向乙方交接，如损坏、丢失由甲方赔偿。

5、输送管安装与固定、拆卸由甲方负责，乙方负责指导。甲方参与的操作人员服从乙方负责人指挥，因甲方人员违章作业发生的一切损失由甲方负责承担。

6、乙方送到现场的混凝土未达到甲方要求，甲方有权拒收。

7、甲方对运送到工地的混凝土应按相应规范进行操作，施工操作中不得在混凝土中加水或添加其他材料，如不按相应的规范进行操作，或自行添加材料，出现任何质量问题上，乙方不承担责任。

8、甲方必须按“生产委托单”所填写内容进行施工，如擅自改动造成后果甲方承担。

9、甲方必须严格按照工程施工规范进行混凝土的浇注机养护。混凝土养护执行gb50204-20xx标准，加强混凝土养护，因养护不适当造成混凝土强度不足、裂缝等缺陷的由甲方负责。

10、甲方应在预拌混凝土到达施工现场后2小时内完成卸货，由于甲方原因不能在2小时内完成卸货，由此早造成的质量缺陷及相应损失由甲方承担。

11、甲方若因特殊原因需用现场自拌混凝土的，应及时以书名形式通知乙方，说明浇注部位，并严格区分自拌混凝土与预拌混凝土的浇注部位，不得将自拌混凝土和预拌混凝土同一结构部位。否则，本合同所涉及的工程出现混凝土质量的，乙方不负任何责任。

乙方权利义务

1.乙方应按时、保质、保量将混凝土送到现场，并做到服务周到。

2.混凝土质量验收以现场制作的标准试块质量为准，不符合的混凝土由乙方负责，包括返工费用。现场标准试块的取样，由甲、乙、监理三方共同进行。成、养护等工作由甲方负责，乙方参与并配合，成型的式样由甲方按时送到制定检测单位，检测费用由甲方承担。

3.乙方应严格按期提供混凝土原材料检验报告单、混凝土配合比通知单等有关技术档案资料，与本配合无关的技术资料乙方不予提供。

4.乙方工作人员到施工现场后，应遵守甲方施工现场的有关规章制度，甲、乙双方人员应积极配合，努力为对方提供方便，确保安全生产。

5.如未接到甲方委托单或未在24小时前通知乙方，乙方将不安排生产，造成工期延误，损失由甲方承担。

6.因现场情况不良，无法进场地正常作业，乙方有权拒绝砼浇筑工作，造成的损失乙方具不负责。

7.由于不可抗拒因素造成无法施工，由此造成的损失乙方具不负责。 8.砼到现场后，由于甲方的原因造成砼无法浇注，由此造成的后果由甲方承担。

七、违约责任

1、如果双方不按合同约定履行自己的各项义务或发生其它合同无法履行的，违约一方承担一切责任及经济损失。

(1)乙方有权单方面解除合同或有权停止供应混凝土，由此产生的一切责任及经济损失由甲方承担。

(2)在停止供应砼期间，不经乙方同意，如果甲方自行生产砼或委托其他砼生产厂家进行成产的，甲方要向乙方支付该施工工程总砼款金额的50%作为违约金。

3、因乙方供应的混凝土不及时耽误工期的，有乙方承担因此给甲方造成的相应经济损失。

八、其他

1、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由供货方所在地人民法院解决。

2、本合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同自签订之日起生效。

九、本合同正本一式四份，甲乙双方各两份。履行合同期限

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

供需双方合同篇五

需方： 签订地点：

签定时间：

1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。

2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，螺纹钢按gb1499.2-20xx产品标准检验，高线按gb1449.1-20xx产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。

3、计量验收标准：螺纹钢、圆钢按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3‰)。

4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月10日付清全部钢材款。

5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。

6、其他约定事项：。

①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附件形式予以补充，附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。

③未尽事宜，另行协商解决。

7、本合同一式两份：供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。

供方 需方

供需双方合同篇六

供方：

需方：

一、需方向供方购买(名称、型号、数量)，价格金额人民供需合同a元。

二、需方向供方预付定金供需合同a元，

三、质量验收：

四、交货日期：

五、交货地点：

六、运输方式及费用：

七、结算方式：

八、保修及服务：

十、解决合同纠纷的方式：经双方友好协商解决，如协商不成的，可向当地仲裁委员会或人民法院提出申诉解决。

十一、本合同一式两份，供需双方各执一份，自双方签字之日起生效。

供方： 需方： 地址： 地址： 电话： 电话： 供方代表：

日期： 年 月 需方代表：日 日期： 年 月 日