范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇一

你单位施工的 工程，经检查存在下列重大安全生产隐患： 。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止 部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。

特此通知。

监督人员：

签发人：

年 月 日

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇二

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇三

你单位施工的 厂房，办公室 工程，经检查存在下列重大安全隐患：

2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

电话 监理单位签收人：

电话 施工单位签收人:

电话

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇四

你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

xx年xx月xx日

当事人：

承办人：

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇五

鉴于你在建的(位于)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

*人民政府

20xx年6月7日

送达人：

接收人：

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇六

你单位在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。

特此通知。

复工前书面报告我单位(部门)，复查合格后才能复工。

发出通知单位： 姓名; 时间：

接收通知单位： 姓名： 时间：

附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇七

由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。

注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。

特此通知!

河南中天工程监理有限公司

20xx年1月26日

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇八

建房住户：

地址：

存在问题:

1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一 层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安 全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。

土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。

整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。

签发人： 张志宏

签发日期： 20xx 年 3 月 25 日

安监机构： (公章)

说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。

建筑工程停工通知书建设单位停工通知书篇九

你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。

整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。

特此通知。

检查人：

年月日