棒球运动在美国享有广泛的人气和影响力。建筑总结时应注意哪些关键点？有没有一些实用的技巧和经验可以分享？在阅读这些总结范文时，我们可以借鉴其中的写作技巧。

石料协议书篇一

甲方：

乙方：阳通乡个体运输户：

一、甲方修建乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条款如下：

1、甲方所需用大河沙是，甲方给乙方结帐，乙方运到甲方使用料场，按每立方元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任乡新3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何。

一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字：

甲方：

乙方：________年____月____日。

石料协议书篇二

甲方： 乙方：

为了规范产品交易行为，保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同并共同遵守。

一、产品供应：

甲方在路面工程施工中，让乙方运输砂石料，乙方保证分批按需按时按规格向甲方运输砂石料。

二、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。

2、交货地点：遵义北环高速公路项目路面工程。

3、交货方式：乙方负责汽车运输到需方指定工地。

三、价格、结算和付款方式：

1、砂石运费，15元/方。

2、结算方式：按实际运输方量结算，运输任务完成后结一次性完成结算。

四、要求：

1、乙方应严格按照甲方要求，按时进行砂石运输。

2、乙方安排的驾驶员必须服从甲方管理，若乙方驾驶员不服从甲方管理，甲方有权要求更换驾驶员，期间造成的延误工期的损失由乙方承担。

五、安全责任：甲方只与乙方产生砂石料运输关系，乙方运输过程中运输安全产生的一切责任与甲方无关。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的;。

3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。

七、违约责任：

因乙方不能按时按时运输、导致甲方停工停料，甲方将有权对乙方进行处罚，按运输费用的10%进行。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。

九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。

十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

石料协议书篇三

甲方：中水十五局株溪口项目经理部（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

甲方承建的株溪口水电站砂石料生产项目，经乙方考察施工现场，自愿参与本工程施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本协议，共同遵守。

一、合同内容：乙方向甲方所承建的株溪口水电站工程项目提供所需要合格的砂石料。

1、砂石毛料开采、装车、运输、堆存；

2、砂石料生产过程中的倒运、破碎、清洗、分级、成品料堆存、质量检测；

3、砂石成品料从成品料堆至拌合站料堆的皮带廊道输送。

4、应由乙方承担的与砂石料生产有关的水、电线路布设、维护，生产、生活设施修建、维护等临建工程。

二、合同工期：从20xx年6月20日至工程竣工。

三、合同价格：

合格成品砼拌合骨料综合单价：27元/m3；

单价所包含的工序：筛分场基础土建、设备安装、调试；砂石毛料开采、装车、运输、堆存、筛分场毛料堆料平整；筛分场内毛料倒运、砂石料破碎、清洗、分级、堆存、质量检测；成品料由筛分场至拌合站料堆的运输。合同价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、税金及乙方应得的利润及合理的损耗，并考虑了乙方应承担的风险。

四、甲方的一般义务和责任。

1、甲方负责向乙方提供施工用地；

3、甲方负责砂石筛分场设备基础安装范围内的场平以下的土建工作；

4、甲方按国家有关规定负责统一管理本工程的安全文明施工。

五、乙方的一般义务和责任。

2、乙方必须保证生产强度满足施工要求，并须配足其他辅助设备（挖机、装载机、汽车等）。

4、成品砂石料推存应采取覆盖措施，以防暴晒及雨水，堆存高度不低于6m；

7、乙方负责竣工后，场平以上的临建拆除及恢复；

9、乙方自行解决与砂石料生产有关的用水费用；

12、乙方开采的砂石毛料、生产的成品及半成品骨料只能用于本工程，不经甲方同意不能用于他处或随便处理。

13、毛料开采必须按照甲方规定的范围，深度及有关要求施工。开采后的开采区必须经过甲方验收，否则将按甲方要求进行开采处理，并承担由此发生的所有费用。

六、电费的核定：

按照安化供电局提供的电费计入线路损耗等作为电费单价，用电计量在变压器低压出线端安表计量，每月由甲方水电班抄表计量；料场1000kva变压器为生产专用变压器，场区照明及生活用电由乙方负责另路供电，确保料场不生产时，将1000kva变压器断路。

七、质量要求：

2、由乙方提供的成品砂石骨料应达到混凝土骨料使用规范标准要求，对生产的成品砂石骨料应按规范要求堆存并自检、并形成记录，随时接受甲方、监理、业主部门的检查。对不合格骨料应按甲方质检部门及监理单位的要求进行处理，发生的相关费用由乙方承担。

八、安全文明管理目标：

3、乙方应为雇用的工作人员办理工伤保险；并承担费用。

九、计量：

对甲方用于临时工程的砂石料，在拉运时及时向乙方提供拉运方量证明，以拉运方量证明作为甲乙双方结算依据。

十、结算支付。

十一、其他事项：

3、对由于工程空闲引起的人员、机械等的窝工。乙方不得向甲方提出补偿或索赔。

4、乙方不得因任何原因停工，如有停工，每天罚款1万元。甲方将不再对乙方付款。造成的一切损失由乙方承担。

十二、合同生效及解除：

1、甲乙双方《设备转让协议》签字生效后，此合同生效；

2、甲乙双方最后一次支付完成后合同解除。

十三、未尽事宜甲乙双方协商解决；

十四、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日。

石料协议书篇四

甲方：

乙方：

工程施工地段：

根据对工程直接性操作，需乙方组织施工车辆，双方应在平等互惠互利基础上，确保工程按期安全完工根据相关规定，明确双方在合作权利、经济义务责任，经双方充分协商为此签订合同条款如下：

一、运输价格及付款方式。

1、石料运输价格每吨___元，运距为___公里。

2、甲方提供的采石装卸地点，必须保证在双方约定的164公里之内(下货点除外)如超出约定里程，甲方按原定价格比例(每公里0.2元/吨)无条件承担支付给乙方。

3、付款方式：凭甲方地磅单，按吨位每____天结算一次，甲方不得跟乙方车辆驾驶员或车主单独结算，一经发现造成后果由甲方承担乙方一切经济损失。

二、甲方职责。

1、甲方必须保证乙方运输总量不低于20辆车运输12个月，并保证乙方每日每辆运输车正常运输2趟。

2、甲方应确保乙方车辆在装下场地及沿线道路等方面畅通并帮助乙方办理与装、下场地及沿线路段的一切通行手续(费用由甲方负责，对沿线路段的交通、交警、路政、市容等管理部门不能有任何干扰扣证、扣车等行为出现，一旦发生所有费用、损失均甲方承担，包括过路费。)。

3、如甲方每天不按时结算运输款，造成停工因素，甲方应付乙方车辆每天、每辆停工损失费____元。

4、如甲方在施工中造成乙方停工(不得超过24小时)超越24小时甲方应付乙方每天、每一辆车____元(恶劣天气除外)。

5、甲方因政府事宜需停工，应提前通知乙方，甲方需要车辆，提前五天通知乙方。

三、乙方职责。

1、乙方确保甲方所需要车辆在甲方工地施工。

2、乙方车辆进入场应听从甲方指挥和调动，如不听从指挥造成损失乙方负责。甲方指挥不当造成损失甲方负责。

3、乙方车辆在运输过程中，不得偷卖甲方货源，一经发现罚款所装货源的伍倍，(如特殊情况造成甲方货源无法到达卸货点，甲方得追究乙方责任。)特殊情况，如：交通事故。

4、如乙方车辆出现交通事故，甲方不负任何责任。但甲方有义务协助乙方处理。

5、自合同签订后，乙方应___天内保证车辆进场。

7、乙方担任起一切运输责任，杜绝施工途中打架斗殴，聚众闹事，触犯合同条款影响施工队正常生产造成恶劣影响一次性罚款10000-50000元，情节严重的追究其法律责任。肇事者应受法律制裁与罚款。

四、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商补充。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。在合同期间，如有一方违约，违约方应向持方赔偿经济损失_____元。

六、本合同经甲、乙双方签字后生效。

补充协议：_____________________。

甲方签字：

乙方签字：

日期：

石料协议书篇五

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方承建的株溪口水电站砂石料生产项目，经乙方考察施工现场，自愿参与本工程施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本协议，共同遵守。

一、合同内容：乙方向甲方所承建的株溪口水电站工程项目提供所需要合格的砂石料。

1、砂石毛料开采、装车、运输、堆存；

2、砂石料生产过程中的倒运、破碎、清洗、分级、成品料堆存、质量检测；

3、砂石成品料从成品料堆至拌合站料堆的皮带廊道输送。

4、应由乙方承担的与砂石料生产有关的水、电线路布设、维护，生产、生活设施修建、维护等临建工程。

二、合同工期：从2006年6月20日至工程竣工

三、合同价格：

合格成品砼拌合骨料综合单价：27元/m3；

单价所包含的工序：筛分场基础土建、设备安装、调试；砂石毛料开采、装车、运输、堆存、筛分场毛料堆料平整；筛分场内毛料倒运、砂石料破碎、清洗、分级、堆存、质量检测；成品料由筛分场至拌合站料堆的运输。合同价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、税金及乙方应得的利润及合理的损耗，并考虑了乙方应承担的风险。

四、甲方的一般义务和责任

1、甲方负责向乙方提供施工用地；

3、甲方负责砂石筛分场设备基础安装范围内的场平以下的土建工作；

4、甲方按国家有关规定负责统一管理本工程的安全文明施工。

五、乙方的一般义务和责任

2、乙方必须保证生产强度满足施工要求，并须配足其他辅助设备（挖机、装载机、汽车等）

4、成品砂石料推存应采取覆盖措施，以防暴晒及雨水，堆存高度不低于6m；

7、乙方负责竣工后，场平以上的临建拆除及恢复；

9、乙方自行解决与砂石料生产有关的用水费用；

12、乙方开采的砂石毛料、生产的成品及半成品骨料只能用于本工程，不经甲方同意不能用于他处或随便处理。

13、毛料开采必须按照甲方规定的范围，深度及有关要求施工。开采后的开采区必须经过甲方验收，否则将按甲方要求进行开采处理，并承担由此发生的所有费用。

六、电费的核定：

按照安化供电局提供的电费计入线路损耗等作为电费单价，用电计量在变压器低压出线端安表计量，每月由甲方水电班抄表计量；料场1000kva变压器为生产专用变压器，场区照明及生活用电由乙方负责另路供电，确保料场不生产时，将 1000kva变压器断路。

七、质量要求：

2、由乙方提供的成品砂石骨料应达到混凝土骨料使用规范标准要求，对生产的成品砂石骨料应按规范要求堆存并自检、并形成记录，随时接受甲方、监理、业主部门的检查。对不合格骨料应按甲方质检部门及监理单位的`要求进行处理，发生的相关费用由乙方承担。

八、安全文明管理目标：

3、乙方应为雇用的工作人员办理工伤保险；并承担费用。

九、计量：

对甲方用于临时工程的砂石料，在拉运时及时向乙方提供拉运方量证明，以拉运方量证明作为甲乙双方结算依据。

十、结算支付

十一、其他事项：

3、对由于工程空闲引起的人员、机械等的窝工。乙方不得向甲方提出补偿或索赔。

4、乙方不得因任何原因停工，如有停工，每天罚款1万元。甲方将不再对乙方付款。造成的一切损失由乙方承担。

十二、合同生效及解除：

1、甲乙双方《设备转让协议》签字生效后，此合同生效；

2、甲乙双方最后一次支付完成后合同解除。

十三、未尽事宜甲乙双方协商解决；

十四、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

石料协议书篇六

需用方（甲方）：

供应方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民法通则》中的有关规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则下达成以下协议：

1、工程名称：河堤帮畔工程。

2、工程地点：子洲县驼耳巷镇附近。

1、承包内容：承担甲方承包工程的石料供应。

2、石料供应开始时间：乙方应在20xx年4月1日前准备20xx方石料拉运到甲方指定的场地供甲方开工时使用。

3、石料供应总量：约10000方（甲方承包河堤帮畔工程完工用的石料总量）。

4、石料的规格及其他要求：石料面石要求为长度不小于30公分，厚度不小于25公分；其他混石直径要求大于15公分，石料的强度要求不低于图纸的设计强度（甲方收购后即视为合格强度）。

1、石料运到场地以设计图纸成方计价，每方按88元计。

2、石料的拉、运费用等已包含在石料的单价中，由乙方支付。

甲方代表：

乙方代表：

1、提前向乙方提出石料的供应计划。

2、向乙方详细介绍施工现场情况及现场车辆行驶停放路线等，首次进入现场要有专人候车。

3、按有关规定保证对石料进行合理管理。

4、为乙方车辆进出创造良好的条件，保证场内道路畅通。

5、石料进场后，要有专人负责验收石料，并指挥车辆就位。

6、甲方负责现场附近50米内交通、环卫事宜。

7、乙方运送到甲方指定场地的石料如有洪水冲走或其他损失，甲方承担。

1、根据甲方的石料需求单，按时提供甲方要求的合格石料。

2、乙方在运输石料的过程中，要遵守当地政府的有关道路、交通等方面的规定，承担因违反有关规定造成的一切责任和经济损失。乙方应保证甲方免于承担由此造成的任何索赔、责任及损失。

3、乙方人员造成安全事故以及在运输过程中的安全责任由乙方全权承担。

4、乙方进入施工现场应严格执行甲方的管理及遵守国家及当地政府法律、法规及其他要求。

5、乙方未能履行上述责任和义务造成的不良后果及处罚，有责任自行承担。

6、乙方场地石料如有洪水冲走或其他损由乙方承担。

1、工程款的结算按图纸设计成方结算，每方88元。

2、甲方不支付乙方预付款。

3、借款、及全部结算约定：在甲方确认乙方运送石料到指定场地达20xx方后，甲方以借款方式支付乙方50%工程款；完工后甲方按设计图纸方量给乙方进行全部结算。

1、乙方应按照甲方要求的时间提供石料，因乙方供应不及时造成工程的损失，由乙方承担。

2、因乙方人员现场不听指挥或其他原因，造成石料在现场堆放不当，造成的二次搬运费由乙方承担。

4、如甲方未按时支付乙方料款，乙方有权在提前告知甲方的情况下，停止供应石料至甲方支付所欠料款为止，同时不承担因此造成的任何索赔、责任及损失。

5、因特殊因素造成不良后果双方均无承担责任。

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解不成的则应提交甲方所在地仲裁委员会依据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁适用法律为中国法律。各方均应受其约束，仲裁费用由败诉方承担。

1、本合同自双方签字之日生效。

2、本合同在双方完成约定工作内容，所有价款结算完毕后即告终止。

3、本合同一式两份，双方各一份，同等有效。未尽事宜，原则上按总合同和国家有关规定办理，进行协商解决。

甲方代表（或委托代理人）：

乙方代表（或委托代理人）：

签约时间：年月日。

石料协议书篇七

甲方：

乙方：

甲方因工程需要，现将定湖花园桩基工程砂石料由乙方供应。经双方友好协商，达成如下协议：

1、建设单位：浙江有色建设工程有限公司南京分公司。

2、工程地点：寿县西门外定湖花园工地。

定湖花园桩基工程按施工要求所需的砂石料及粉煤灰。

购买建筑材料包括装，运，卸到施工现场指定地点。

砂石料定价，中砂每吨40元，粗砂每吨52元，大13每吨43元（不含税），粉煤灰每吨110元，水泥每吨290元。

由双方协商愿意，农历年前一次性结清。

1、甲方负责对乙方进场的'砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计算。

2、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。

乙方应保证砂石料的质量，符合工程施工质量要求含水泥不能超过3%。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。

1、本协议未尽之处双方共同友好协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方代表各执一份，双方互相守信，双方签字盖章生效。宽付清后协议失效。

甲方代表：

乙方签字：

20xx年x月xx日。

石料协议书篇八

甲方：

乙方：

甲方因工程需要，现将定湖花园桩基工程砂石料由乙方供应。经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况。

1、建设单位：浙江有色建设工程有限公司南京分公司。

2、工程地点：寿县西门外定湖花园工地。

第二条乙方承包范围。

定湖花园桩基工程按施工要求所需的砂石料及粉煤灰。

第三条乙方承包方式。

购买建筑材料包括装，运，卸到施工现场指定地点。

第四条单价。

砂石料定价，中砂每吨40元，粗砂每吨52元，大13每吨43元，(不含税)，粉煤灰每吨110元，水泥每吨290元。

第五条砂石料款的支付与结算。

由双方协商愿意，农历年前一次性结清。

第六条双方责任。

1、甲方负责对乙方进场的砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计算。

2、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。

3、第七条违约责任。

乙方应保证砂石料的质量，符合工程施工质量要求含水泥不能超过3%。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。

第八条其它。

1、本协议未尽之处双方共同友好协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方代表各执一份，双方互相守信，双方签字盖章生效。宽付清后协议失效。

甲方代表：

乙方签字：

石料协议书篇九

甲方：

乙方：

甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，条款如下：

一、合同期，从20xx年7月17日起到砂石料运完为止。

二、运输方式为汽车公路运输，具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下：

三、甲方的义务：按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。

四、乙方的义务：

1.在规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。

2.乙方要保证安全运输，运输途中出现安全事故甲方不承担任何责任。

五、运输费用及结算方式：

1.运费按每个月结算一次，甲方提供油料，每个月中旬甲方按每辆车预借5000元。

2.乙方在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务的证明，持收货凭证与甲方结算。

3.甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核，在确认该凭证真实有效且货物按期运达后，一个月结算一次，当月底结清当月费用。

六、甲方交付乙方承运的货物,乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时，乙方应将情况及时通知甲方，乙方不承担责任。

七、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，按照《中华人民共和国合同法》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。

八、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。本合同共两页。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

石料协议书篇十

乙方：

甲方因工程需要，现将定湖花园桩基工程砂石料由乙方供应。经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况。

1、建设单位：浙江有色建设工程有限公司南京分公司。

2、工程地点：寿县西门外定湖花园工地。

第二条乙方承包范围。

定湖花园桩基工程按施工要求所需的砂石料及粉煤灰。

第三条乙方承包方式。

购买建筑材料包括装，运，卸到施工现场指定地点。

第四条单价。

砂石料定价，中砂每吨40元，粗砂每吨52元，大13每吨43元，(不含税)，粉煤灰每吨110元，水泥每吨290元。

第五条砂石料款的支付与结算。

由双方协商愿意，农历年前一次性结清。

第六条双方责任。

1、甲方负责对乙方进场的砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计算。

2、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。

3、第七条违约责任。

乙方应保证砂石料的质量，符合工程施工质量要求含水泥不能超过3%。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。

第八条其它。

1、本协议未尽之处双方共同友好协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方代表各执一份，双方互相守信，双方签字盖章生效。宽付清后协议失效。

甲方代表：

乙方签字：

20xx年x月xx日。