8.当一方未按照合同约定履行义务时，另一方有权要求其履行或索赔。在起草合同时，应当考虑到不同情况下可能出现的变数和风险，包括合同解除和违约的情况。范文中的合同内容可以帮助你了解合同结构和常用条款。

光伏安装销售合同篇一

甲方(需方)：乙方(供方)：

甲、乙双方本着遵循合法、公平自愿、诚信的原则，为了更好地保障双方的共同利益，明确双方的经济责任以及权利和义务，经充分协商一致，签定本合同，以便共同遵守下列条款。

第一条：本合同约定的系统功能及附属产品设备规格型号及数量：

1、本合同约定的系统为无线会议系统，其功能主要包括：会议签到、会议信息浏览、附件资料查阅、会议切换、签到表打印、会议选举投票、会议决策事项投票。

2、附属设备情况。

第二条：交货及验收。

1、交货时间：

交货地点：

若甲方调整采购产品数额、规格或型号的，应当提前7日通知乙方，最终以乙方出具的有甲方指定收货人签字的实际发货明细或实际供货安装的数额为结算依据;若甲方调整供货时间或地点的，其中调整供货时间的，应当提前7日通知乙方;调整供货地点的，应当提前3日通知乙方，乙方不得以此为由增加费用。

2、乙方交货时应当向甲方提供产品三包凭证，产品到达甲方指定交货地点后，甲方安排工作人员按照合同要求对产品的数量、包装、颜色等外部属性进行验收，并经甲乙双方签字盖章后出具书面验收单;如产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，并通知乙方予以更换或补足，乙方应当在收到甲方通知后10日内予以更换或补足;甲方验收时如发现多余产品，有权通知乙方收回，因乙方不及时收回产品而导致其部分或全部毁损或灭失的，由乙方承担责任;产品验收合格后立即交付甲方使用，产品毁损或灭失的风险由甲方承担。

3、乙方保证产品质量符合国家标准、行业标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况及本合同特定的合同目的，具备产品应当具备的使用性能;甲方发现已经验收的产品存在内在质量问题，应当在质量保证期内提出，无质量保证期的在验收后12个月内提出，否则视为产品质量符合约定。对于存在质量问题的产品，乙方应当按产品三包凭证所约定的事项及时予以修理、更换或退货。

第三条：系统安装、调试、维护及人员培训工程地点：开工时间：竣工时间：

1、无线会议系统服务器安装及调试。

乙方进入工程地点安装之前，甲方应提供用于安装无线会议系统的服务器，服务器要求：操作系统为window20xxserver;内存2g及以上;硬盘80g及以上。乙方负责服务器配置及无线会议系统部署、调试。

2、负责无线平板电脑软件设置;。

4、系统维护及人员培训，系统安装、调试完成后，由乙方负责对甲方指定人员进行整个无线会议系统的使用、维护进行培训，培训内容包括服务器无线会议系统的使用、无线网络维护、无线平板电脑使用。培训完成及竣工验收合格后，系统的维护交由甲方负责。

第四条：系统扩容，本合同约定的无线会议系统为公司自主开发设计，对接入系统的平板电脑点数不限，系统扩容时由乙方按甲方要求增设平板电脑点数。增设平板电脑型号、单价、客户端按本合同所签订型号、单价、客户端执行。

第五条：合同金额及付款方式。

1、合同总金额及资金明细。

本合同所签工程总款为：元(大写：整)。

2、付款方式：乙方在交付工程及竣工验收后，甲方应在乙方出具正式发票30天内一次性将本合同总款付与乙方。

第六条：违约责任：本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

1、乙方未按本合同要求按时完成系统安装，每延迟1日应当支付合同总金额1‰的违约金。

2、甲方未按合同约定支付款项的，每延迟1日应当支付未付金额1‰的违约金。

3、乙方单方面违约的，应退还甲方所交货款,并赔付甲方本合同总金额5%的违约金，本合同自动终止。

4、甲方单方面违约的，应赔付乙方本合同总金额5%的违约金，本合同自动终止。

第七条：未尽事宜，双方协商解决。

第八条：本合同一式二份，甲、乙双方各一份，双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

签订时间：年月日。

光伏安装销售合同篇二

根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

合同工期总日历天数_______天。

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

光伏安装销售合同篇三

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、主机设备。

二、合同价款。

1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表。

2、合同总金额：人民币：大写元小写元。

三、乙方负责的工程范围。

1、制冷机组设备的安装;。

2、库体喷涂、库板的拼装连接、库门的安装;。

3、冷媒管道制作及保温安装;。

4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装;。

5、机组开机测试运行。

四、主机设备交货时间、地点、安装工程工期。

1、主机交货地点：

2、甲方联系或委托联系人：王彦强电话：

3、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、分期付款当日起算30天内完工，并验收交付使用。

4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。

(1)甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等条件;

(2)发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商;。

(3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。

五、双方责任。

1、甲方责任。

(1)甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、为乙方安装、培训提供场地、50hz、220v\380v电源等实施条件。

(2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。

(3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。

(4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。

(5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。

2、乙方责任。

(1)乙方保证工程施工质量和施工进度。

(2)乙方在施工中，严格遵守甲方管理制度，安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。

(3)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。

六、工程变更。

工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。

七、工程验收及保修。

1、工程验收。

(1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工。

(2)竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。

2、保修。

(1)整机保修12个月(含工程安装)，乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方地点(如遇晚上时间则在48小时内)，保修期内无论何种情况，制冷剂不属保修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。

(2)保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。

(3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。

八、付款方式。

1、签订合同即付人民币：60%人民币：元。

2、设备到场即付人民币：38%人民币：元。

3、竣工验收合格后即付人民币：2%人民币：元。

九、违约责任。

1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理;。

2、工程交付时间不符合规定，超期之日起计罚金，年按合同总价2‰计罚金。

3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的20%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。

十、合同争议解决方式。

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

十一、其它约定条款。

本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。

1、设备安装的土建部分由甲方负责解决;。

2、本合同自甲方付款之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

光伏安装销售合同篇四

甲方：

乙方：

经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发太阳能热水器市场为目的，在《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：

一、经销范围：

经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在(省、自治区)(市、地区)独家代理经销牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。

二、销售任务：根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售台(孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。

三、提货及付款方式：

1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。

2、乙方第一次提供不能少于台，每次发货应款到账后发货。

3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。

四、产品质量：

1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。

2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。

3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。

4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。

五、供货价格：

甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。

六、销售支持政策：

乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。

七、合同有效期1年(自年月日至年月日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。

八、违约责任：

任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

光伏安装销售合同篇五

需方：_________________(以下简称甲方)。

供方：_________________(以下简称乙方)。

经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方采购太阳能，为了保证全面地改造各自义务，签订本合同，共同信守执行。

质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

第三条、交货时间及付款方式。

1、乙方于______月(甲方应保证具备施工条件)。

2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕后付%，经甲方验收合格后付%(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。

第四条、保修条款：

乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机包修期为______年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期______年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责维修或更换。

第五条、违约责任。

乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款__________%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

第六条、合同的解除条款。

如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。

第七条、施工责任。

1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按____________元起)。

2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

第八条、争议的解决。

甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第九条、合同正本及合同生效。

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。

甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。

_____________年__________月____日。

光伏安装销售合同篇六

甲方：

地址：

联系电话：

乙方：

地址：

联系电话：

本合同是根据《_____》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

第一条?主机设备。

（明细本项目选用的主机设备及技术要求。）。

第二条?合同价款。

1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表。

2、合同总金额：

第三条?乙方负责的工程范围。

1、制冷机组设备的安装；

2、库板的拼装连接、库门的安装；

3、冷媒管道制作及保温安装；

4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装；

5、机组开机测试。

第四条?主机设备交货时间、地点、安装工程工期。

1、主机交货地点：

2、甲方联系或委托联系人：?电话：

3、安装工程工期：当乙方收到预付款当日起算15天内完工，验收交付使用。

4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及道路等条件；

（2）发生重大设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商；

（3）在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。

第五条?双方责任。

1、甲方责任。

（1）甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、电便利。

（2）甲方负责提供电源到乙方指定位置。

（3）甲方参与工程质量和施工进度的监督。

（4）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。

2、乙方责任。

（1）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度。

（2）乙方在施工中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。

（3）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。

第六条?工程变更。

工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。

第七条?工程验收及保修。

1、工程验收。

（1）主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可进场。

（2）竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。

2、保修。

（1）整机保修12个月（含工程安装），乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方地点（如遇晚上时间则在36小时内），保修期内无论何种情况，制冷剂不属保修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。

（2）保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。

（3）主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。

第八条?付款方式。

1、签订合同即付人民币：

2、设备到场即付人民币：

3、竣工验收合格后即付人民币：

第九条?违约责任。

1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理；

2、工程交付时间不符合规定，超期?日起计罚金，每日按合同总价2‰计罚金。

3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的20%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。

第十条?合同争议解决方式?合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，向_____________________院申请_____。

第十一条?其它约定条款。

本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。

1、设备安装的土建部分由甲方负责解决；

2、本合同自甲方付款之日起生效。

甲方（签章）：

代理人（签字）：

________年____月____日。

乙方（签章）：

代理人（签字）：

________年____月____日。

光伏安装销售合同篇七

发包方（甲方）：

承包方（乙方）。

按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

1、工程概况。

1.1工程名称：xxxxxxxxxx。

1.2工程地点：xxxxxxxxxx。

1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

1.4承包方式：

包工不包料（含装卸费）。

1.5工期：

开工日期：______年______月______日

实际施工天数：天。

1.6工程质量：合格。

1.7合同价款（人民币大写）：

安装费按太阳能光伏发电板______元/w计算，材料装卸费按______元计算。

2、双方工作。

2.1甲方工作。

2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3指派______为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2乙方工作。

2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

解决由乙方负责的.各项事宜。

2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算。

3.1根据甲方提供的施工图纸功率为______万瓦，安装费用为______元（不含装卸及搬运费）。

3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

3.3本工程无保修金，不含税。

4、违约责任。

4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

5、附则。

本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

发包人：

承包人代表：

地址：

电话：

______年______月______日。

承包人：

发包人代表：

地址：

电话：

______年______月______日。

光伏安装销售合同篇八

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。

2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期。

开工日期：_________

并网日期：_________

竣工日期：_________

四、合同价格和付款方式。

本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：_________元（小写金额_________元）。

合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

五、施工质量和质量检查。

1、工程质量。

（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查：

六、解决争议的'办法起诉讼。

（1）调解要求停止施工，且为双方接受。

（2）法院要求停止施工。

七、违约。

1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

九、合同的生效及终止。

1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

十、合同份数。

本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

甲方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日。

光伏安装销售合同篇九

甲方：_____________(以下简称甲方)。

乙方：_____________(以下简称乙方)。

本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的`基础上，达成如下协议：

本项目执行标准：gb50072-_____________《冷库设计规范》。

本项目选用的主机设备及技术要求见附件。

1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表。

1、制冷机组设备的安装;。

2、库体喷涂、库板的拼装连接、库门的安装;。

3、冷媒管道制作及保温安装;。

4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装;。

5、机组开机测试运行。

1、主机交货地点：

2、甲方联系或委托联系人：王彦强电话：

3、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、分期付款当日起算30天内完工，并验收交付使用。

4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。

(1)甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等条件;

(2)发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商;。

(3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。

1、甲方责任。

(1)甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、为乙方安装、培训提供场地、50hz、220v380v电源等实施条件。

(2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。

(3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。

(4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。

(5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。

2、乙方责任。

(1)乙方保证工程施工质量和施工进度。

(2)乙方在施工中，严格遵守甲方管理制度，安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。

(3)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。

工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。

1、工程验收。

(1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工。

(2)竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。

2、保修。

(1)整机保修12个月(含工程安装)，乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方地点(如遇晚上时间则在48小时内)，保修期内无论何种情况，制冷剂不属保修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。

(2)保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。

(3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。

1、签订合同即付人民币：60%人民币：_____________元。

2、设备到场即付人民币：38%人民币：_____________元。

3、竣工验收合格后即付人民币：2%人民币：_____________元。

1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理;。

2、工程交付时间不符合规定，超期之_____________日起计罚金，年按合同总价2‰计罚金。

3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的20%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。

1、设备安装的土建部分由甲方负责解决;。

2、本合同自甲方付款之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

光伏安装销售合同篇十

承包方(全称)：

一.承包范围及工作内容：

承包范围：十堰职业技术学院管理系教学楼安装工程;。

工作内容：图纸范围内的水、电(包括弱电)、消防、喷淋、通风、人防套管预埋、空调雨水管道安装、战时部分预埋、临时水电。

二.结算规则：按《20___年湖北省安装工程、湖北省建筑工程消耗量定额》计算规则进行结算。

三.承包方式：包工。

四.承包价格：

1.按建筑面积元/m2进行结算;。

2.对不能按上述条款结算的，按湖北省20年消耗量定额执行。

五.质量与验收。

1.质量标准：“省优”楚天杯。

2.隐蔽工程验收：现场控制，当场验收，并经监理、质检部门验收。

3.其他工程验收：采取中间控制，随工程进度和完工后一次验收相结合的方法。

4.承包人施工质量不符合本协议约定的标准，承包人应向发包人支付总价40%元的违约金。

六.施工进度及工期。

1.进度计划：按项目部安排的施工进度计划，与其他班组配合施工。

2.工期延误：承包方必须组织足够的技术力量和施工力量，安排好施工进度计划，确保施工进度与其它工程同步进行，不得耽误工期，否则按元/天给予罚款。

七.工程款支付与结算。

1.付款方式：按当月完成工程量的60%付款，剩余竣工验收后付清;。

2.价款结算：按第二、四条完工后进行结算;。

3.保修押金：按总造价的3%预留。

八.违约、索赔、争议。

1.违约：

2.索赔：当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔时间发生时的有效证据。

3.争议：本协议如有未尽事宜双方协商解决，如有争执由有关部门仲裁，或向有管辖权的法院起诉。

九.分包及转包。

本工程严禁转包，一经发现，无条件清退出场。

十.保修期限：竣工验收后一年。

十一.双方权利和义务。

1.发包方。

发包方负责提供水电至施工现场，保证工期的畅通;。

发包方负责指定标高及轴线控制点，进行现场交接;。

承包人因质量、工期、安全达不到现场管理要求的，发包人可要求承包人退场，承包人接到通知后3日内退场，按第八条对承包人进行工程结算。

2.承包方。

施工时，承包方承包人每天必须有半天时间在现场负责，发现承包人不在施工现场，每次罚款100元，承包人确因有事，必须事先向施工员或项目经理请假。

自觉接受工程发包方施工管理人员的管理、监督、检查。工程承包人需配合发包方对工程的初步验收以及工程承包人按发包人要求进行的施工场地的检查、隐蔽工程的验收、承包人分项工程的验收等。

十二.合同生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

光伏安装销售合同篇十一

甲方：

乙方：

本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容：

一、工程概况。

1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程。

1.2工程地点：

1.3工程内容：

（1）钢支架制作；

（3）管道支架制作，水箱底座基础制作，设备间设备安装（包括电加热管或热泵、水泵等设备）。

（4）管道保温制作安装。

（5）设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作。

1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备，施工材料由甲方负责提供。

二、工程工期。

2.1本工程自年月日开工，于年月日竣工。

2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。

2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。

2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

2.2.3出现本合同规定的不可抗力；本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的.违约金。

2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。

2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。

三、合同价款：

本项目合同款总价为：人民币大写。

四、关于工程质量的约定：

4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。

4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。

五、关于验收的约定。

5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。

5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方全部承担，并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失，工期不顺延。

六、合同价款支付方式。

6.4余下工程款的5%，一年后付清。

七、双方的责任与义务。

7.1甲方的责任与义务。

7.1.1甲方每次出示书面委托给乙方，指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其它事宜。

7.1.2乙方施工时，甲方需提供与其相关部分的配合和协调。

7.2乙方的责任和义务。

7.2.1乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有权责令乙方全部返工，直至达到甲方的设计要求和质量标准。

求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。

7.2.3服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理，合理安排施工进度，按期竣工，做好甲方成品保护工作，如出现损坏，照价赔偿。

八、售后与维修。

8.1乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务。

8.2本工程自竣工验收之日起，乙方将对本工程施工问题免费保修一年。

8.3一年免费保修期满后如出现问题，由甲乙双方协商维修费用，乙方上门负责维修调试好。

九、合同的变更和解除。

9.1合同变更方式：甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收（最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准）和本合同明确约定的其它事项，甲方代表权限以外的其他事宜（如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等）由甲方与乙方另行签订书面补充协议，自双方签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等法律效力，其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议，乙方应严格按照本合同约定履行，否则应被视为违约行为，乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。

9.2合同的变更、解除权：一方对合同进行变更或解除时，应提前向另一方发出书面通知，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。

9.3乙方违约时的解除：如乙方违反有关法律规定或合同约定，甲方有权变更或解除合同，乙方应该按本合同约定承担违约责任，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

十、争议或纠纷处理：本合同执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。

十一、本合同未尽事宜，由双方另订补充协议，作为本合同的组成部分。

十二、合同生效条件与份数。

12.1生效条件：合同双方签字盖章后生效。

12.2合同份数：本合同正本叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有相同法律效力。

十三、本合同履行完成后自动终止。

本合同经双方协商后形成，而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。

甲方：（章）乙方：（章）。

签字人：签字人：

时间：时间：

光伏安装销售合同篇十二

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿原则，经过充分协商，在平等互利的基础上，就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议：

一、厂房屋顶基本情况

甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂房屋总面积平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。

二、厂房屋顶租期限

1、厂房屋顶租赁期限自20xx年4月12日起，至20xx年4月12日止，租赁期30年。

2、租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

三、租金及相关费用支付方式

1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定，乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站，电站并网发电后，乙方承诺，对甲方实施电价优惠，甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15%。具体电费支付方式，甲、乙双方另行协议约定。

2、租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。

四、厂房使用要求及维护责任

1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的，由乙方负责维修。

2、租赁期间，乙方需装修或增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可执行。

五、厂房转租和归还

1、乙方在租赁期间，如将厂房屋顶转租给第三方，须事先征得甲方的书面同意，擅自中途转租、转让，甲方有权利终止本租赁协议。

2、租赁期满后，该厂房屋顶归还时，应当符合正常使用状态。

六、租赁期间其他有关约定

1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。

6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。

七、其他条款

1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间，如乙方提前退租而违约，乙方应一次性赔偿甲方20万元。

2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续，其费用由乙方承担。

4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

合同的变更和解除

1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更和解除。

2、在合同履行期间，甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时，本合同可以变更或删除。

3、本合同期满，乙方在同等条件下享有优先承租权，如果乙方由此需要，甲方应当优先与乙方续签合同。

八、发生争议，甲乙双方本着互谅互让原则协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

九、本合同未尽事宜，可由甲乙双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

光伏安装销售合同篇十三

甲方(站长)：

乙方(员工)：

为全面落实光伏电站各项生产目标，更好的完成各项指标任务，结合光伏电站生产实际，制定本协议书。

1光伏发电组件分包明细

乙方分包如下编号光伏发电组件：

2分包责任人职责

2.1分包责任人对分包光伏发电组件的运行状况负有安全及监督职责。

2.2分包光伏发电组件平均可利用率和光伏发电组件故障时间作为分包责任人月度绩效考核的重要指标。

2.3分包责任人对分包光伏发电组件及相关设备应时时监督，对范围内故障机组做到及时处理。

2.4分包责任人是其分包光伏发电组件的日常巡视、维护、检修及其他专项工作的主要工作负责人和相关工作的验收责任人。

3双方责权

3.1甲方依法履行光伏电站安全生产管理职责，维护所有者权益，并按《光伏电站绩效考核实施细则》对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。

3.2乙方应遵守国家法律、法规，认真贯彻执行光伏电站安全生产的各项规章制度和文件精神，不从事任何损害企业利益的活动，并接受甲方的监督考核。

4附则

4.1本协议书一式三份，一份由光伏电站存放于乙方人事档案，一份由光伏电站档案室保存，一份交乙方保存。

4.2本协议书经甲、乙双方签字后生效。

甲方签字：

乙方签字：

(光伏电站站长) (光伏电站员工)

时间：

时间：

光伏安装销售合同篇十四

发包方(甲方)：

承包方(乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

1.1工程名称：**********。

1.2工程地点：**********。

1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

1.4承包方式：

包工不包料(含装卸费)。

1.5工期：

开工日期：年月日

实际施工天数：天。

1.6工程质量：合格。

1.7合同价款(人民币大写)：

安装费按太阳能光伏发电板元/w计算，材料装卸费按元计算。

2.1甲方工作。

2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的`使用和保护。

2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2乙方工作。

2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元(不含装卸及搬运费)。

3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

3.3本工程无保修金，不含税。

4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

光伏安装销售合同篇十五

  1、工程名称：

  2、工程地址：

  3、工程范围：

  4、承包方式：包工包料。

  5、承包造价：元(大写：)。

  二、工程期限。

  根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)。

  开工日期为20x年月日至20x年月日，总工期天。

  三、本工程竣工质量为一次性合格工程。

  四、工程价款支付及结算。

  本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

  五、其它约定。

  1：甲方承担的安全责任、权利。

  (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;。

  (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;。

  (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

  六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方：乙方：

  代表人：代表人：

  身份证号：身份证号：

  公章公章。

  年月日年月日。

光伏安装销售合同篇十六

第一条：工程名称：_________。

第二条：标的、数量、价格及供货时间。

第三条：质量标准按排烟道按黔05j905—10页f6b—y（z）；风帽按黔05j905—18页图集规范要求执行。

第四条：甲方未履行支付价款义务的，标的物仍属于乙方所有。

第五条：甲、双方签定合同之后，甲方如改变图纸，或其它因素不使用此标的物，甲方无条件付清全部款项。

第六条；承包范围。

1、该工程的烟道安装及原水泥囱，运输，安全包干单价。

第七条：甲方责任。

1、集要求预留好，并打开预留洞口，如洞口达不到规范要求，方要进行人工修打，第一层要按标准层做基座，乙方进场前甲方必须清理完厨房及卫生间的垃圾，确保安装顺利进行，安装后补囱洞口和安装后的建渣清理。

2、在乙方排烟（气）道进场之后，甲方无条件提供垂直吊运输机械操作服务。

3.甲方无条件提供安装时所需辅助材料，如水电，水泥等。

4.乙方提供成品应符合质量标准若有不合格产品乙方自行承担损失。

5.乙方服从甲方安排。

第八条：乙方（销售方）责任。

1.进场施工过程中。乙方必须严格遵守甲方制定的规章制度，严格安全管理，搞好文明施工。

2.凡在施工现场人员的安全由乙方承担全部经济责任。

3.安装时间乙方按甲方要求完成。

第九条：结算方式安装完成十五天内付清全额50%的款，乙方并提供验收资料，竣工验收合格后15日内付清。

第十条：违约责任，双方应共同遵守约定，任何一方出现违约必须赔偿，另一方所造成的经济损失。若单方违约应支付另一方1万元的赔偿。

甲方：_________。

乙方：_____。

____年__________月___日。

光伏安装销售合同篇十七