机械设备运输合同
文件夹
合同的签订需要双方充分沟通和协商,确保各项事项都得到明确规定。合同应该清晰地表达各方之间的权益和义务。如果您在合同起草过程中遇到困难,可以查阅下面的合同示例,以便更好地理解和处理问题。
供货单位(甲方):
购货单位(乙方):
根据《^v^合同法》及国家相关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。
1、产品名称:
2、产品数量:
3、产品价格:单价元(大写人民币元整);货款总额为元(大写人民币元整)。
1、付款方式:
2、甲方开户行:帐号:
3、乙方须一次性向甲方付清货款。货款到达甲方帐户后,甲方于两个工作日内发出货物及发票。
甲乙双方任何一方违约,违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金;守约方由此引起的经济损失,有权向违约方进行追索。
1、电话咨询:提供与软件相关的技术咨询。
2、信函传真:通过信函或传真的方式提供软件应用咨询服务。
法定代表人:_________。
住址:_________。
邮编:_________。
乙方:_________。
法定代表人:_________。
住所:_________。
邮编:_________。
第一条甲方就增资发行内资股(以下简称增发)工作所涉法律事项,按照本合同约定的条件委托乙方办理。乙方受甲方的委托,组成工作小组,并指派具有从事证券业务资格和经验的注册律师完成甲方委托的法律事务。
第二条乙方律师的工作范围包括以下事项:
1、协助甲方完成本次增发过程中所涉及的主要法律事务;
2、与甲方及其他中介机构就公司本次发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调;
3、按照《上市公司章程指引》等相关规则审查、修改公司章程;
4、核查验证与发行及上市相关的法律文件;
5、草拟、审阅招股说明书的相关章节并查验招股说明书;
6、草拟、审阅股东大会、董事会会议通知、决议等文件;
7、审查承销协议等有关协议;
8、出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师_____;
9、协助甲方处理与股票发行、上市相关的法律问题。
第三条甲方的权利义务:
3、应乙方要求,提供与委托事项相关的文件资料,并保证其完整、真实、准确;
4、为乙方提供必要的工作条件;
5、按约定支付_____。
第四条乙方的'权利义务:
2、有权按合同约定收取_____;
4、尽职完成本合同项下的法律事务,在法律的范围内尽力维护甲方的权益;
7、对甲方所提供的文件资料和所作陈述及在工作中所知和可知的信息负有保密义务。
第五条用及支付办法:
1、合同双方同意,甲方向乙方支付______________元人民币。
3、如果增发工作未能完成,甲方应按乙方根据本合同第二条已完成工作量,经双方协商后适当支付_____。
第六条违约责任:
1、甲方违反本合同第三条规定的义务,致使委托事项无法完成,乙方有权终止合同,不退还依约收取的费用。
2、乙方违反本合同第四条规定的义务,甲方有权终止合同,依约收取的费用全部予以退还,并赔偿由此而遭受的损失。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
《商品房买卖合同》补充协议内容一般包括付款方式、房屋平面图、公共面积与公用房屋分摊面积说明、装修标准、迟延交房特殊原因的说明、公建配套设施以及花园绿地的权属、物业管理等。建议购房者在签约时一定不要局限于格式条款的内容,对有损于自己利益的条款要与卖方协商重新拟订,对遗漏的事项要加以补充。
买受人在签订合同时一定要将自己与开发商所约定的事项在合同中加以体现,只有这样才能在日后发生争议的情况下,有据可寻,最大限度地维护当事人的合法权益。买受人尽可能要求开发商提供电气、供水、供暖以及其他线路和装修的平面图。这既是购房人的一个基本知情权,也是今后解决争议的主要依据。
房屋平面图作为合同的附件一,是当事人意思一致的表示,也是日后发生争议的解决依据。由于刘先生在签订合同时并没有仔细审查自己合同的附件,所以并没有意识到开发商所提供的房屋平面图与双方实际约定的并不一致,并且存在许多缺陷,而当双方发生争议时,起到证据作用的却只能是合同附件中的平面图,所以,希望广大消费者在与开发商签订商品房买卖合同时,一定要仔细审查房屋平面图的方向、尺寸、比例等具体细节是否在图中标明。
避免商住混用引发纠纷。随着商品房的交付使用,因商住混用产生纠纷的现象时有发生,可在合同中约定出卖人保证本幢商品房只作为住宅出卖,不得作为商业用房出卖,否则承担违约责任。
约定五证复印件的真实性,否则开发商应承担相应的责任选择卖方出示《建设工程竣工验收备案表》作为房屋交付的条件。交房时出示实测面积。
买方聘请律师帮助签订购房合同的,在就合同条款进行协商、谈判的时候,买方要与自己的律师站在一个立场,要表示出对律师的高度信任,这样才有利于争取到最大的合同合法权益,最大程度减少合同内容不利于买方甚至对买方不公的结果。在开发商表示不签就算了的情况下,即使你很想买这个房子,你也要沉着,不要轻易放弃律师为你提出的谈判条件,要知道很多谈判不是一蹴而就的,要有各自争取的过程。
相关法律法规。
合同法。
第六十一条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,适用下列规定:
(一)质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。
(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。
(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。
(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。
托运方:
承运方:
经甲乙双方友好协商,就甲方机械设备运输事项达成合同条款如下: 责任和义务:
托运方负责装卸,承运方予以协助。货物上车就位后,承运方负责核实货物数量及重量。承运方按时安全将货物送至托运方指定地点。运送时间由托运方提前一天通知承运方到现场装货,当天装货须当天发车直接开往目的地。承运方必须出示身份证原件、行车执照原件,由托运方确认后,复印存档。 违约责任:
承运方应在托运方约定的时间2011年月 日至2011年月 日时内将上述货物安全无误地运至目的地,如未按时将货物送到目的`地,每延期一天,乙方赔偿甲方 元。运输途中如有损坏或丢失货物,由承运方负责全额赔偿。在运输中出现的一切问题由承运方负责。
运输地点和价格:
付款方式:
等全部货物运抵目的地后,由收货人按发货清单验收合格(数量及质量)后付款。
法律责任:
承运方必须遵照国家有关法律执行本合同,如运输过程中违反相关法律,一切责任由承运方负责。
本合同在执行中发生纠纷,由当事人双方协商解决,协商不成,由哈尔滨市法院管辖。
本合同执行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同,合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字盖章后生效,本合同复印件有效。
甲方联系人: 联系电话:
乙方联系人: 联系电话:
驾驶证号:车牌号:
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
年月日
签订合同,应具备以下主要条款:
借款合同的标的必须是货币。金融组织贷给能够独立承担民事责任的民事主体的贷款主要是以信用凭证体现的。一般不支付现金;给自然人的贷款一般可直接支付人民币。
借款合同中,必须体现双方当事人充分协商一致,以文字形式规定其借款的用途。借款方必须按合同规定使用借款,专款专用,不得违背合同约定挪作它用。
借款合同必须明确借款金额。借款金额是根据借款人的申请,经银行批准的借款指标。
国家根据发展国民经济的方针政策,对不同行业和贷款用途,本着区别对待、择优扶植、保证重点、既有鼓励又有限制的精神,对各种贷款规定了不同的利率幅度,由中国人民银行统一管理,并根据国民经济发展情况及时进行调整。
借款合同中,应载明还款期限。借款方到还款期限时,应如数偿还本息。如果确因特殊情况不能按期归还的,必须事先向贷款方提出申请,并经贷款方审查同意后,才能展期。未批批准的不得展期,应按延期付款处理。我国贷款限期,一般分为中短期贷款和长期贷款两种。
我国借款合同中的保证条件,主要采用物资保证的原则,由借款方提供生产经营范围以内的一定数量的物资或商品作。如果借款方不能提供物资保证时,也可以贷款方同意,采取保证人的形式提供担保。如果借款人违约,但保人应依法承担连带责任。这样可避免或减少贷款风险损失。
还款方式,是指借款方运用何种结算方式将借款归还给贷款方。是一次结清,还是分期分批偿还,如果是分期,应载明具体时间、归还数量等。或是信汇,还是电汇及其它何种方式。
在借款合同中,应明确违约责任的承担。规定违约责任,可促使借款方和贷款方严格按照合同规定履行各自的义务,同时也便于当事人、、法院、依法认定其违约责任。
合同纠纷解决方式,是指借、贷双方在合同履行期间发生争议,自行协商解决不成时,是通过仲裁机构仲裁解决,还是通过人民法院诉讼解决。二者选择其一,明确于合同条款中。
借贷双方当事人,认为有关事项也应列入其合同中的,经双方协商一致也可以做为其合同的条款并明确记载于合同中。借款合同应采用书面形式,但当事人另有约定的除外。
发包方:重庆市**区龙凯家具制造有限公司(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据国家有关法律法规的相关规定,甲、乙双方本着友好协商,*等互利,诚实守信的原则达成本协议,以资双方共同信守履行。
一、工程名称:重庆市**区龙凯家具制造有限公司厂房改造工程。
二、工程地点:**区**工业园区标准化厂房4号楼2楼。
三、工程时间:20xx年8月1日至20xx年10月31日止。
四、工程造价:60万元(详见甲乙双方签字认可的工程预算清单)。
五、工程材料。
以图纸标注材料规格、型号进行选材,材料必须是正规厂家产品,必须有产品合格证。
六、工程质量。
1、以甲方认可的施工图纸为准;
2、在施工安装过程中,焊接牢固*整,安装稳定。
3、所有砌体粉刷*顺。
4、电力安装符合电力设计要求,电线电缆按规格达到国标标准。
5、保质期10年。
七、付款方式。
从材料进场后开始付款,按工程进度付款,完工后经甲方验收合格后在一个月内付清尾款。
八、违约责任。
1、由于甲方人为或其他原因造成损坏的,乙方不负责。
2、甲方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,按银行的短期贷款利率偿付给乙方作为逾期付款违约金。
3、乙方未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价百分之一的逾期违约金。
4、因乙方质量问题而造成的损失,乙方负责赔偿损失,并按质量要求对出现质量问题部分进行处理。
5、凡因执行本协议所发生的争议,双方通过协商解决,协商不成,双方均有权向当地法院提起诉讼。
九、安全责任。
在运输、施工过程中所发生的一切安全事故由乙方自行负责,甲方不负任何责任。
十、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、盖章生效。
十一、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,每份均有相等的法律效力。
甲方:乙方:
(代表)(代表)。
签字日期:年月日签字日期:年月日
发包方:(简称甲方)承包方依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。
1.甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750φ平轧、650φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750φ平轧、650φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装;750φ平轧、650φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)。
2.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。
3.甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。
4.在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。
5.乙方负责所含项目的具体安装、操作,乙方按图纸施工要保证施工质量,乙方并服从设备生产厂家的指导。
6.乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。
7.付款方式:在乙方工程技术人员进厂后,甲方需先付人民币壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币贰万元整,此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注:设备基础工期为15天内完毕)。
8.本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
9.奖罚条例:在轧机基础施工过程中如超出工期,乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工,甲方奖励乙方每日1000元。
10.违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。
11.本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:乙方:
二〇一一年二月二十八日。
甲方(供方):乙方(需方):
根据《^v^合同法》及其它有关法律、法规规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条订购水产品需要检验、检疫的,甲方提供抽样标本,由________委托______检验、检疫,检验、检疫费用由______承担。
第二条交货期限为______年______月______日至______年____月____日。第四条乙方于______年______月______日前向甲方支付预付款________元。合同履行时,预付款冲抵甲方应付货款。
第三条货款结算按下列第______项执行:
(一)合同总价位为;
(二)现金结算,验收合格后钱货当场结清。
(三)银行结算。乙方在验收合格后______日内,把剩余货款汇入甲方指定开。
户银行_____________,帐号_____________。
第四条当事人一方要求变更或解除本合同时,应通知对方,由双方协商达成书面协议,按协议执行。达成协议之前,仍按本合同执行。
第五条违约责任按下列约定执行:
(一)甲方拒绝交付所订水产品的,按合同总价款的_____%向乙方支付违约金。
(二)乙方拒收所订水产品的,按合同总价款的______%向甲方支付违约金。第八条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自甲乙双方签字或盖章时生效。
甲方(签章):乙方(签章):
地址:_____________________________地址:
签约时间:______年______月______日。
签约地点:_______________________。
托运方:
承运方:
根据国家有关运输规定,经双方充分协商,特定立本合同,以便双方遵守。
第一条包装和防护:托运方将为货物提供必要的装物包,以避免货物在装卸和运输。
过程中受到损伤,承运方应为货物提供必要的防雨等防火措施,以保证货物。
在运输过程中的安全。
第二条货物质量及安全要求:安全、及时将指定货物运送到指定地点。
第三条货物装卸责任和方法:承运方上门到托运方提货,托运方负责装卸。
第四条承运内容和运输费用及结算方式:托运方委托承运方将成套设备有江阴市利港镇运输至北京市延庆县康庄镇托运方工厂指定车间货物运输合同内。总计费用含保险(人民币)为;万元,货物安全卸后托运方在一周内将以上费用支付给承运方,如有拖欠,承运方要收取滞纳金(总费用10%)计算。
1、承运方发出的运输车辆必须达到国家的规定标准:
(1)通过当年的年审的车辆。
(2)排气量经过检测并达到国家标准。
(3)车辆上必须携带消防灭火的设施。(如灭火器)。
(4)禁止司机违章驾驶。
2、承运方车辆到达厂区必须遵守我公司的厂规:
(1)厂区内限速缓行。
(2)禁止鸣笛。
(3)装车限高。(重型、中型载货汽车,半挂车载物,高度从地面起不得超过4米,
载运集装箱的车辆不得超过米;其他载货的机动车载物,高度从地面起不得超。
过米。)。
(4)厂区内禁止吸烟。
(5)装车完毕后必须有防倾倒的防护措施。
第五条违约责任。
(一)托运方责任。
1、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊具倾翻、爆炸、腐蚀等事故、托运方应承担赔偿责任。
2、由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀损坏,造成人员伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
3、有牢固外包装,且外包装无异状,其内货物的损坏、缺少,由承运方负责。
(二)承运方责任。
1、货物未按时抵达目的地,且给收货方造成不良后果的,承运方应支付托运方合理的违约金,但不超过本次运费的百分之五。
3、如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点。运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏、承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
4、在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
(1)不可抗力;。
(2)货物本身的自然属性;。
(3)货物的合理损耗;。
(4)托运方或收货方本身的过错。
合同有效期:本合同有效期20年月日至年月日。
本合同正本一式两份,合同双方各执一份;合同副本一式两份,合同双方各执份。
托运方(盖章):承运方(盖章):
机械设备运输合同(模板9篇)
文件夹