最新电站租赁合同大全
文件夹
合同具有法律约束力,当一方违约时,另一方可以寻求法律救济。在合同中应注明违约责任和解决争议的方式,以保障交易双方的权益。在合同履行的过程中,双方应及时沟通并解决问题。
出租方(甲方):
承租方(乙方):广州房实工程总承包有限公司。
咀乙双方经友好协商,就乙方租赁使用甲方的发电机组达成以下协议,特订立本合同共同遵守执行。
1.租赁发电机组的数量及型号:
咀方出租250kw1台,发电机组给乙方使用,其型号为(机组的机型以出机时的出机单为准),甲方提供的发电机组必须保证能承受乙方机械设备负荷。
2.租赁期限:
租赁期限暂定为壹个月,租赁合同由双方签订之日起生效。租赁期满,乙方需要继续租赁的,乙方享有优先租赁权,但双方须重新订立合同。
3.租金、支付期限及支付方式:
一.租金为:250kw的每个月人民币21000元/台(发电机从甲方运到乙方的工地及运回甲方的运输费、拆装费由甲方支付)。如果延期租用则按550元/天计算租金。
二.发电机组租金每月结算一次,甲方提供完税发票。
4.租赁发电机组的交接条件:
咀方负责发电机组从甲方运到乙方使用地点之吊装,租赁期满将发电机组拆运回。
5.双方的权利、义务:
一.甲方所提供的发电机组必须保证承受乙方机械设备250kw的负荷,日常维修、保养由甲方负责,还应保证每月有27天的完好天数。
二.甲方负责派1名技术人员和1名机长到乙方,负责发电机组的正常发电,甲方所派出工作人员在乙方服务期间的住宿由乙方负责,甲方工作人员必须服从乙方负责人的工作安排。
三.乙方负责发电机组运行所需的柴油、机油(不包括初次使用时的机油)。
四.租赁期间,乙方不得将甲方的发电机组抵押或转租、不得用以抵偿债务。
6.违约责任:
凡甲方违反本合同约定即视为违约,甲方应支付违约金壹万元给乙方。乙方违约,甲方有权单方先行将发电机组收回。
7.合同终止:
一.甲、乙双方协商一致可提前终止合同;。
二.租赁期满;。
三.一方违约,另一方有权终止合同;。
四.不可抗力。
8.其他:
一.合同履行,如双方发生争议,应协商解决。协商不成的可循法律途径解决。
二.本合同未尽事宜,双方可另行补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力。
三.本合同一式贰份,甲、乙方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
咀方:
签约人:
电话:
日期:乙方:签约人:电话:日期:
租赁期满,双方同意按以下第【】项约定处理:
(1)乙方将电站赠予甲方,因此产生的相关税费(如有)由甲方承担。
(2)双方续签租赁合同,续租期限由乙方确定。
本合同提前解除或终止的,乙方应于本合同解除或终止后的【】日内(以下简称“清场期”)返还该房屋屋顶及房间。
乙方无需支付清场期租金,但应承担相应的水费、电费等相关费用。未经甲方同意逾期未返还租赁物的,乙方应按【】元/平方米·年的标准向甲方支付屋顶占用期间的使用费。
本合同提前解除或终止时,乙方添置的设备、设施、器材等,可拆除或搬卸的,归乙方所有,由乙方负责拆除、搬离;不可拆除或者或拆除成本高的,可由双方协商处理。
除双方另有约定外,乙方返还该房屋屋顶及房间应当符合正常使用后的状态。返还时,应经甲方验收认可,双方应签署交还确认书,并相互结清各自应当承担的费用。如乙方通知甲方办理返还手续,甲方未按时接收的,视为乙方已按约定返还。
供方(乙方):
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及相关法律、法规的规定,本着自愿、公平、诚实、信用的原则,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,由双方共同遵守执行。
1、设备名称及规格:
2、以上价格为含税价,并包括了主机及随机附件的制造、包装、运输、保险、调试、培训;但不含电线电缆、信号线、土建基础及燃油。
1、设备包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用由乙方负责;由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏由乙方负责。
2、设备包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、存储等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和使用地区的气候特点,以及露天存放的需要。
本合同设备到达交货地点、甲方验收合格之前的所有保险费用由乙方负责。
乙方提供的设备均为全新的、未经使用过的,符合国家质量检测标准。并提供出厂测报告及合格证保修期:自交货之日起计1年或累计开机1000个小时(先到为准)。保修期内,一切因设备本身质量问题而导致的故障,均由乙方负责修妥。人为操作失误及疏忽保养不在此保修范围之内。保修期满,乙方提供终身维修服务。乙方专设24小时售后服务热线,在接到报障通知后,如不能指导解除故障,乙方的技术人员在3个小时内赶到现场处理故障。乙方免费提供每3个月1次的设备巡检服务,巡检时甲方应予配合。乙方专设有备件库,可尽快提供1000、20xx和5000小时全套零配件,所有应更换的零配件均以出厂价提供。售后服务电话:,传真:注:柴油发电机组使用的燃油品种:正品”0”号柴油.
1、交货时间:发电机组在前交货,并于前竣工并通过甲方初验。
2、交货地点:。
1、合同签订后,甲方付合同总金额30%给乙方,即人民币(rmb:)合同生效。
2、设备到工地经开箱验收合格及点收数量后7天內付合同总货款的55%,即人民币(rmb:)。
3、设备安装调试完毕验收合格后7天內付总货款的12%;即人民币(rmb:)。
4、余款3%作为设备保质金在保质期满无质量问题后15天內一次性付清,即人民币(rmb:)。
1、验收标准:本合同所列之内容。
2、验收期为机组安装完毕起两个月内。
3、甲、乙双方验收合格,签署验收移交书。
1、如果乙方所提供的设备与合同要求不相符,甲方有权拒收货物并可以书面的形式向乙方提出异议,乙方应予及时无偿更换至相符为止。
2、对有缺陷的零件、部件和设备,乙方应同意更换,以达到合同规定的规格、质量和性能。
3、乙方必需按照合同规定的时期及质量要求完成,若无故延误交货期(除人力不可抗拒的因素外),乙方每逾期一天,乙方应向甲方支付设备款万分之三的违约金。
4、甲方必需按照本合同上述所规定的付款方式付款。如因甲方原因造成未能按期付款,每逾期一天,甲方应付设备款万分之三的违约金给乙方。
1、因人力不可抗拒的事故(如战争、地震、火灾、水灾或其它任何在签约时不能预料,无法控制且不能避免和克服的事件),致使甲、乙双方不能履行合同责任时,受影响的一方须立即用电话或传真通知其他方,并在十五天内以书面方式(特快专递或送达)将事故详细情况及有关证明文件提供给其他方。
2、在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
凡在执行本合同中发生的`一切争执应通过友好协商解决,如协商不能解决,则可提交甲方所在地人民法院裁决。
本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方,电传或传真要经过对方的书面确认。
1、本合同的所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同的任何变更或修改,须经双方同意并签订书面协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方合法代表签字并加盖印章方为有效。
甲方(公章):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
1、乙方不能将该场地交付甲方使用的,应向甲方支付本合同约定的租赁期间甲方应付总租金的20%作为违约金。
2、如因该场地的土地使用权权属发生纠纷或乙方原因导致影响甲方对该场地使用的其他情况,乙方负责解决该纠纷,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3、如乙方交付的场地除不可抗力事件外未能达到本合同第四条第(二)款第1、2、3项的要求,甲方有权解除本合同,乙方须向甲方支付本合同约定的租赁期间其应付总租金的20%作为违约金。
4、乙方不能按规定的日期把该场地交付甲方使用,从逾期交付之日起至实际交付之日止,每日按的xx‰支付违约金;逾期超过日,甲方有权解除本合同,乙方应向甲方支付本合同约定的租赁期间甲方应付总租金的20%作为违约金。
5、如甲方拖欠应付乙方租金超过日,乙方按每日xx‰计收甲方应交而未交款的滞纳金;如甲方未经乙方同意,拖欠月租金超过个月以上的,乙方有权单方解除合同,收回场地,甲方应向乙方支付应付而未付租金的20%作为违约金。
6、由双方根据具体情况选择(只能选择一项):
除非本合同另有规定外,租赁期内,双方不得提前解除合同。如甲方提前退租,甲方应提前天书面通知乙方,并向乙方支付余下租赁期内其应付租金的20%作为违约金;如乙方提前收回场地,乙方应提前天书面通知乙方,并向甲方支付余下租赁期内甲方应付租金的20%作为违约金。
任何一方如需提前解除合同,须书面通知对方。自另一方收到通知之日起日后,本合同自行终止。双方对此无须承担违约责任。
甲、乙双方同意在租赁期内,有下列情形之一的,乙方有权单方解除本合同,且不承担责任:
(1)该房屋被依法列入房屋拆迁许可范围的。
(2)因乙方项目未获得政府相关部门批准、备案(如未取得项目备案证、电力接入许可等),项目无法建设的。
(3)经乙方鉴定最终认定承租屋顶不符合项目建设条件的(如屋顶荷载不足等)或项目最终收益测算不符合乙方投资标准的。
(4)涉及的有关国家、省、市及地区的可再生能源政策发生重大变化的。
(5)在项目进场施工前,租赁物所涉房产及土地被查封的。
甲、乙双方同意,有下列情形之一的,甲方可书面通知乙方解除本合同,乙方应向甲方按月租金的【】倍支付违约赔偿金:
(1)乙方未征得甲方同意改变房屋屋顶用途,致使房屋屋顶损坏的。
(2)乙方擅自转租该房屋屋顶的。
(3)乙方逾期不支付租金累计超过【】个月的。
甲、乙双方同意,有下列情形之一的,乙方可书面通知甲方解除本合同,甲方应赔偿乙方损失:
(1)甲方未按时交付该房屋屋顶,经乙方催告后【】日内仍未交付的。
(2)甲方交付的租赁物不符合本合同的约定,致使不能实现租赁目的的;或甲方房屋或交付的屋顶存在缺陷、危及乙方项目资产安全的。
承租方:__________________。
签订地点:________________。
签订时间:________________。
根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。
第二条租赁期限。
自___________年_________月______日至_________年______月_______日。共计_________天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前___________日内,重新签订合同。
第三条租金。
租金收取:
第四条押金。
经双方协商,出租方收取承租方押金____________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养。
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任。
一、出租方违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_________%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_________%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_______%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任。
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金__________%的违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金________%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金__________%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条争议的解决方式。
_____________________________________。
第九条其它约定事项。
_____________________________________。
第十条本合同一式_________份,合同双方各执_________份。本合同附件_________份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
合同附件。
出租方:________________。
单位地址:____________________。
法定代表人:__________________。
电话:________________________。
承租方__________________。
单位地址:____________________。
法定代表人:__________________。
电话:________________________。
说明。
建筑施工物资租赁合同是指当事人双方就租用建筑工程物资所签订的明确双方权利义务的协议。提供物资的一方为出租方,接受物资的一方为承租方。由于建筑施工工程所需的特殊物资比较多,工程承包方往往不能一一备齐,而通过租赁方式既可以节约资金,提高效益,又使出租方的物资充分发挥作用。
甲方住所:
原土地承包合同编号:原土地承包经营权证书编号:
乙方住所:
为了保障双方当事人的合法权益,根据国家有关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等协商、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、入股土地面积、位置及用途。
甲方自愿以其拥有土地承包经营权的土地亩向乙方入股,入股土地的面积、位置及用途详见下表:
(说明:表格可调整,行数可增加)。
二、入股期限。
期限年,自年月日起至年月日止(期限不得超过土地承包期的剩余期限)。
三、股金分红及支付方式。
(一)甲方入股土地的折股方式及份额:
(二)股金分红约定:。
(三)股金分红的支付方式和支付时间:
(四)其他约定。
四、权利和义务。
(一)甲方的权利和义务。
1、甲方有权按照合同规定收取土地股金分红;按照合同约定的期限到期收回入股的土地。
2、甲方作为原承包方与发包方的承包合同仍然有效,应继续履行相应的义务。
3、甲方有权监督乙方经营土地和保护土地的情况,并要求乙方按约履行合同义务。
4、甲方在土地承包经营权流转后,应报发包方备案。
5、甲方应协助乙方按合同约定行使土地使用权,不得干预乙方依法进行的生产经营活动。
(二)乙方的权利和义务。
1、乙方有权要求甲方按合同约定交付入股土地,要求甲方全面履行合同义务。
2、乙方在受让地块上具有使用权、生产经营自**、产品处置权和收益权。
3、乙方在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动,依照合同约定按时足额支付股金分红。加强安全生产,防止事故发生,造成损失的,乙方自行承担责任。
4、乙方应依法保护和合理利用土地,不得擅自改变土地规定用途,不得进行掠夺性经营,不得弃耕抛荒,不得给土地造成永久性损害。
5、乙方在入股期限内未经甲方同意,不得擅自将土地流转给他人。入股土地不得进行抵押。
五、违约责任。
流转期内,如一方违约,违约方应向对方支付违约金元,造成损失的,依法予以赔偿。
因国家法律、法规和政策调整等不可抗力影响,需要变更或解除合同的,按相关规定执行。
六、纠纷解决方法。
流转期内发生纠纷的,双方当事人可以协商解决,也可以请求村民委员会、乡镇人民政府等调解解决。
当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的,可以向本辖区农村土地承包仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院**。
七、双方约定的其他事项。
1、入股合同到期后地上附着物及相关设施的处理约定:
(1)当前地上附着物及相关设施统计:。
(2)当前地上附着物及相关设施作价和归属约定:。
(3)到期后地上附着物及相关设施的处理约定:。
2、有关国家政策性补贴归属的约定:。
3、入股土地被征收、占用依法应获得补偿费归属的约定:。。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
流转当事人可以向乡镇农村土地承包管理部门申请鉴证。
九、本合同如有变更或未尽事宜,由甲乙双方共同协商,作出补充约定。补充约定与本合同具有同等效力。
十、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,发包方、乡镇农村土地承包管理部门各备案一份。
甲方:乙方:
甲方代表签章:乙方代表签章:
签订地点:签订日期:年月日
鉴证单位(签字、盖章):
鉴证日期:年月日
诉讼请求:
1、请求撤销被告作出的《某庄村(某社区)拆迁安置方案》的具体行政行为;
2、诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
2xx年4月8日,《某庄村(某社区)拆迁安置方案》(以下简称“《拆迁方案》”)作出并向村民公示。原告通过本村村民收到的《**事项处理意见书》的内容知悉,《拆迁方案》是由被告制定的。该《拆迁方案》关系到原告房屋的拆迁及补偿、住房安置等事项,与原告具有法律上的利害关系。原告因不服该具体行政行为,遂于2xx年9月27日向市区人民法院提**讼。时至今日,该院既未立案也未作出不予受理裁定。故原告特依据《最高人民法院关于执行〈^v^行政诉讼法〉若干问题的解释》第三十二条第三款“受诉人民法院在7日内既不立案,又不作出裁定的,**人可以向上一级人民法院申诉或者**。上一级人民法院认为符合受理条件的,应予受理;受理后可以移交或者指定下级人民法院审理,也可以自行审理。”之规定向贵院提**讼。请求贵院依据《最高人民法院关于行政案件管辖若干问题的规定》第三条“当事人向有管辖权的基层人民法院**,受诉人民法院在7日内未立案也未作出裁定,当事人向中级人民法院**,中级人民法院应当根据不同情况在7日内分别作出以下处理:(一)要求有管辖权的基层人民法院依法处理;(二)指定本辖区其他基层人民法院管辖;(三)决定自己审理。”之规定,依法处理。
原告认为被告作出该《拆迁方案》的具体行政行为违法,应予撤销。具体理由如下:
一、未经土地征收,对集体土地上的房屋实施拆迁并制定《拆迁方案》违反《土地管理法》、《物权法》的相关规定。
根据《物权法》第四条“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。”及第四十二条之规定,原告对自身合法使用的宅基地及宅基地上的房屋享有不可侵犯的物权。任何单位和个人不能以任何理由对该物权实施剥夺或消灭之行为,除非国家因公共利益的需要对原告之宅基地、房屋按规定的权限和程序实施征收。且只有依法征收之后,才涉及补偿安置问题。《土地管理法》也规定了征收集体土地(包括集体建设用地)地上附着物的补偿问题。因此《土地管理法》、《物权法》是拆迁集体土地上房屋法律依据。然而,本案中原告的宅基地和房屋并没有依法征收,在此情况下,被告制定《拆迁方案》实施拆迁显然违法。
二、被告作出《拆迁方案》的具体行政行为违反《村民委员会组织法》规定的民主议定原则。
本次拆迁起因于某庄的城中村改造,城中村改造项目涉及整个村庄的迁移及安置区建设等重大事项,其中既包括原告房屋的拆迁,宅基地后续处理,又包括集体公共财产及设施的处理,同时还要涉及建设资金的筹集及集体财产在具体项目中的使用。上述事项包括拆迁安置补偿的事项,既涉及集体又涉及每一位村民的私权利(房屋所有权、土地使用权等),根据《村民委员会组织法》第二十四条之规定,上述事项属于经村民会议讨论决定方可办理的事项,因此在制定《拆迁方案》过程中,应召开村民会议对《拆迁方案》讨论后作最终的决定。然而,该《拆迁方案》在制定到公布的整个过程中,没有征求村民意见,也没有召开村民会议讨论,故《拆迁方案》制定违反民主原则。
三、《拆迁方案》内容不合法。
1、拆迁房屋及附着物的补偿不合法。
《拆迁方案》第八条规定“对拆迁户旧房及附着物的补偿按照鹤政[2xx]3号文件规定的标准执行”,该条涉及拆除房屋及附着物补偿的规定违反《^v^办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》第二条之规定,其中规定的补偿标准依据并非省级政府的规定且并未按上述规定调整提高。
2、住房安置对象规定不合法。
3、部分内容侵害妇女合法权益,如第十八条的规定。
综上,被申请人作出《某庄村(某社区)拆迁安置方案》具体行政行为违法、错误,为维护原告的合法权益,原告特根据《行政诉讼法》及相关规定,依法诉至贵院,请求贵院依法判令支持原告的诉讼请求。
人民法院。
具状人(代表人签字):
该房屋屋顶或房间交付时存在缺陷的,甲方应自交付之日起的【】日内进行修复、逾期不修复的,甲方同意减少租金并变更有关租金条款。
因甲方未如实告知租赁物抵押、查封情况,造成乙方损失的,甲方应负责赔偿。
因甲方过错造成乙方项目设备遗失或损坏的,甲方应赔偿乙方损失。
一方不及时履行本合同约定的维修、维护责任,造成另一方损失的,应承担赔偿责任。
如因甲方过错造成乙方无法正常使用租赁物或屋顶电站无法正常运营或运行,甲方应赔偿乙方损失;如项目无法运行下去,乙方有权单方解除合同,甲方应赔偿乙方损失。
除本合同另有约定外,甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋屋顶的,甲方应赔偿乙方损失。
甲方违反本合同第条的约定,拒绝将房屋屋顶及房间续租给乙方的,甲方应赔偿乙方损失。
除本合同另有约定外,乙方擅自退租的,乙方应按月租金的【】倍向甲方支付违约赔偿金。
如乙方拖欠租金的,每逾期一日应按拖欠款项的万分之【】(不高于万分之五)支付违约赔偿金。
因乙方过错造成租赁物或甲方其他财产损坏的,乙方负责维修,无法修复的,乙方应赔偿甲方损失。
如计算电站预期收益损失,电站设计寿命按25年计算。
甲方:
乙方:
依照((_经济合同法》,《_建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就__县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致,订立本合同:
一、工程概况。
1、工程名称:__水电站土建工程。
2:工程地点:__县长塘镇罗溪村。
3、工程造价:约万元(以实际结算为准)。
二、承包范围。
土建工程总承包。
三,承包方式。
本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。
四、开工和竣工日期
1、开工日期20_年____月____日。(以甲方书面通知为准)
2、合同工期,依据国家工期规定,本项目有效工期300日。
五、工程质量和验收。
1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。
2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工,严格执行施工规范和操作规程,并接受发包方和监理方的监督。
3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程,材料由乙方自行采购,甲方签字认可。
4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据,工程验收时间由乙方提出书面报告,并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。
5、工程竣工移交甲方前,乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题,出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。
6、本工程如达到优良工程,甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。
六、结算方式。
1、本合同工程按实结算,结算执行《湖南省水利水电建筑工程20_预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。
2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。
3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。
七、工程款支付。
本合同生效后,甲方发出书面进场通知,乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内,甲方拨付开工项目的造价%作为备料款,以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%,余____%作为保修金,保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。
八、双方责任。
1、甲方责任。
负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作;协助乙方选择工程建设的临时设施场地;准确提供施工使用的水准点和标高控制点;提供施工地段的地质资料,图纸和施工时用的电源、水源;委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查,及时办理验收及技术签证,对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知;负责协调各方关系,办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续,确保正常施工;负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地,做好安全工作;按合同约定及时支付工程款。
2、乙方责任。
组织精干人员进行施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划;编制施工方案、施工安全措施;按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告,竣工结算书及有关资料;严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患,因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担;承包人不得将本工程整体转包他人;按期保质保量完成施工任务。
九、违约责任。
1、本合同签订后,因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务,应按((_经济合同法》承担违约责任。
2、本合同签订后,因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务,乙方应按((中华人民经济合同法》承担违约责任。
十、附则:
1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。
2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元,合同经双方签字或盖章,先交____万元生效,其余____万元乙方接到书面进场通知书后,七日内交清,此款在进场四个月退还,不计息。
3、合同生效之后未尽事宜,经双方协商可签订补充协议作为本合同附件,具同等法律效力。
4、双方在履行合同中发生争议,可协商调解,如协商不成可向安化县人民法院起诉。
5、本合同一式四份,双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
根据本合同发出的任何通知、要求及其它通讯应以书面形式进行,并按下列联系方式交付给或寄给有关方:
(1)致甲方的通知应寄往/交付。
地址:
邮编:
电话:
传真:
电子邮箱地址:
收件人:
(2)致乙方的通知应寄往/交付。
地址:
邮编:
电话:
传真:
电子邮箱地址:
收件人:
除非本合同另有规定,否则如以传真或面呈,就在发送时视为收件人已经收到;如以邮递,就在投递之日后三日视为收件人已经收到;如以电子邮件,电子邮件到达收件人特定系统的日期为送达日期。除非本合同任何一方在更改其上述的通讯资料时立即以书面知会另一方,否则任何一方仍有权按上述通讯资料向对方发出及给予有效的通知、请求、要求或其它通讯。
本合同自双方签字盖章后生效。生效后的15日内,由甲方负责按规定向房屋所在地相关部门办理登记备案,领取房屋租赁登记备案证明;本合同经登记备案后,凡变更、终止本合同的,由甲方负责在本合同变更终止之日起的15日内,向原登记机构办理变更、终止登记备案手续。因甲方未办理房屋租赁登记备案或变更、终止登记备案的,所引起的法律纠纷,由甲方承担一切责任。
因乙方将投资设立项目公司建设及运营电站,经双方协商一致同意,待乙方设立项目公司以后,乙方将本合同项下的权利及义务全部转让给项目公司,即承租方变更为项目公司。双方同意与项目公司及时签署相关协议。
本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充协议。
甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同,另一方有权按本合同规定索赔。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应通过协商解决;协商解决不成的,双方同意依法向房屋所在地人民法院起诉。
本合同连同附件一式【】份,甲、乙双方各持【】份,均具有同等效力。
甲方:乙方:上海交谷太阳能科技有限公司。
法定代表人:法定代表人:杨千峰。
委托代理人:委托代理人:
开户行:
账号:
最新电站租赁合同大全(优质11篇)
文件夹