合同规定了交易双方的权利和义务，对于保障交易双方的利益至关重要。编写合同时，要遵守相关法律法规，确保合同的合法有效性。如果你需要签订合同，可以参考以下范文，对比选取适合的条款。

施工图合同篇一

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

1、工程概况。

（一）工程名称：

（二）工程地点：

2、工程承包范围。

安全维护及整改。

3、合同工期30天。

4、工程造价。

工程造价为：元整。

5、质量标准。

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式。

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

7、工程计价。

7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__)，《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第192号），《湖南省建设工程计价办法》，20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

8、工期。

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

9、工程款的支付。

9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

10、违约责任。

10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

11、安全生产和文明施工。

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

12、争议的解决。

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

13、其他。

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

施工图合同篇二

发包方：（以下简称：甲方）承包方：（以下简称：乙方）。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，双方在平等自愿、公平诚信的原则下，就宜昌市中极人民法院办公大楼维修工程一事达成如下协议。为明确双方的权利和义务，特签订本合同供双方共同遵守执行。

一、工程概况。

1、工程名称：宜昌市中极人民法院办公大楼室内外维修工程。

2、工程内容：室内一、二楼维修（墙面、顶面、内墙乳胶漆翻新、灯具维修、室外大门及停车场维修）。

3、承包方式：包工包料。

4、合同总价款：

5、合同工期：以开工进场日期为准日历天。

6、工程质量：合格。

二、甲方责任和义务。

1、甲方指派为驻工地代表，负责合同履行。负责各分项工程的协商工作，对工程质量、进度进行监督检查，负责现场的各项工作。

2、甲方负责处理并协调内、外部关系，协调办理建设部门所需的相关手续。

3、甲方负责提供责任现场施工所需的临时水、电。

4、甲方负责指定材料堆放场地，并协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

5、甲方负责按照合同约定按时向乙方支付工程款，履行本合同所约定的全部义务。

三、乙方责任和义务。

1、乙方指派为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，负责工程质量、进度的督查，解决由乙方负责的各项事宜。

2、负责按照施工要求进行施工，并严格执行国家施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

3、工程竣工未移交前负责做好对成品的保护工作。未经甲、乙双方验收签字甲方不得擅自使用，否则视为验收合格。

4、在施工过程中发生的安全责任事故，属于乙方责任的由乙方承担责任。

5、乙方分项工程完工应经甲方认可后进行下一道工序施工，全部工程完工后应及时申报验收。甲方自收到验收申请报告后应在七个有效工作日内组织相关单位进行验收，否则视为验收合格。

6、工程验收合格后，在质量保修期内承担工程质量保修的责任，履行本合同所约定的全部义务。

四、付款方式。

乙方施工至50%时开始支付工程进度款。工程完工验收合格后，甲方一次性结清尾款。

五、违约责任。

1、甲方不按合同约定支付工程款，甲方逾期一天向乙方支付1000元违约金，并工期顺延。

2、由于乙方原因造成工期不能如期完工，乙方逾期一天向甲方支付每日1000元的违约金，直至达到违约金限额。误期赔偿费最高限额是合同总价款3%。

3、因一方原因合同无法履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

六、附则。

本合同未尽事宜双方协商解决，如协商不成可按以下方式解决。

1、向宜昌市仲裁委员会申请仲裁。

2、向人民法院提起诉讼。

七、其它。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

施工图合同篇三

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围和内容:。

1、本工程合同总工期为天（日历天，从开工之日算起）。

2、本工程开工日期20xx年月日，竣工日期20xx年月日。（以开工报告为准）

1、本工程造价为人民币351元/米。

2、承包方式：包工包料。

1、按实际施工围墙总长度计算合同总价。

2、支付：

施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。

承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。

十一、现场管理。

承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。

十二、违约责任。

由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金元。

十三、本协议一式两份。各执一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

施工图合同篇四

发包人代表（甲方）：承包人代表（乙方）：

身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

1、甲方将位于x市x区x小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。（甲方拥有对房屋的所有权）。

2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

8、总工程的费用为x元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方：（签字）盖章乙方：（签字）盖章。

签订日期：x年x月x日

施工图合同篇五

发包方：xx项目部（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

工程名称：xxx3#、4#桥梁工程。

工程地点：苏州市浒关镇。

工程工期：50天。

永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石（含沟缝）、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

一、甲方责任和义务。

1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

二、乙方责任和义务。

1、乙方一切食宿问题自行解决。

2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。次罚款，在工程款中扣除。

3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

甲方：

乙方：

日期：

施工图合同篇六

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议：

1、工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。

2、工程地点：

3、砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高，水箱内直径为，水箱容量为。

4、工程用水、电：水电费由乙方自负。

1、乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。

2、乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。

本合同日历工期为天，年月日至年月日。

水塔共计：（元）。

乙方先行垫资施工，待工程完工后甲方一次性支付给乙方。

保修期为三年。

1、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

2、如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。

1、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份，

2、合同经双方盖章，签字后生效。

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

施工图合同篇七

甲方：

乙方：

甲方将位于xxxxxxxxxxxx居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。

2、建筑面积(施工计算方式)：一层97.88平方米(不含楼梯)，楼梯9.622=19.24平方米；二层93平方米(不含楼梯，阳台按半面积计入)，楼梯7.862=15.72平方米；三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。

3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价；

4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修；

5、基础由甲方负责，乙方负责回填。

6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的`安装。

7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。

1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。

2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。

3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。

4、地面工程：一层铺贴地砖。

5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。

6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。

7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。

8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。

9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款元；第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元；第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元；其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款(质量保证金2000元除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。

2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。

1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。

3、合同订立地点：贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。(下无正文)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

施工图合同篇八

1道路工程名称：xx工程。

2工程地点：位于xx。

3承包范围：xxx工程点上山路。

4合同价款：合同总价________万元，大写：________。

5合同工期：________工程总期天。

开工日期为：20______年____月____日

竣工日期为：20______年____月____日。

6工程内容。

道路全长711米，宽4米，总方量为2718.8立方米。

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受甲方管理人员的监督，确保工程质量通过甲方验收。

工程完工后采用报账制，验收后付款。

1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

1、甲方：派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。

2、乙方：

（1）加强安全生产教育，严格安全生产施工规范。

（2）严格按照要求施工，确保工程质量，按合同定时间竣工交工。

建设单位（甲方）：________（公章）施工单位（乙方）：________（公章）。

甲方代表签字：________乙方代表签字：________。

施工图合同篇九

甲方：

乙方:。

甲方将公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施，根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定，为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议:。

段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。

略

按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行，该招标文件作为本合同的一部分，具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。

1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除，标线涂料按新标准执行。

a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-xx)的规定。

b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-xx)的有关规定。

c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-xx)的要求，其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-xx图1中规定的范围。

2、不得偷工减料，因乙方施工质量造成的返工，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工，造成甲方工程无法交工验收，乙方得不到任何支付，并负责赔偿由此给甲方造成的损失。

4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。

工程款按进度计算，每月按工程进度计价（与业主进度款同行），控制月支付的90%，剩余5%工程款待交工验收合格后再支付，另外5%的工程款，质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。

1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工，在规定的时间内完成任务，并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。

2、乙方从开始进场到xx年8月6日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。

1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。

2、甲方负责全面的生产指挥，工程质量检查，协调各级业主监理的关系。

3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章制度。

1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。

2、进场人员必须有合法证件（身份证），并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。

3、严格执行施工现场管理和日常生活管理，违者罚款。

4、服从业主、甲方的统一管理，遵章守法，如有违者送交当地公安机关处理。

5、乙方不得中途退场，如若中途退场，甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。

1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。

施工图合同篇十

甲方：

乙方：

本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

一、临时电工程增补费用：

更换blvv-240mm2电缆125m/条-4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。

二、本协议签订后工期按主合同执行。

三、其它：按订立的主合同执行。

法院诉讼解决。

甲方：乙方：

法人（代表）：

日期：年月日