随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
桩基工程合同如何签订篇一
1、 用地申请；
2、企业法人营业执照；
3、建设项目用地预审意见（非新建项目不需提供）；
4、城市规划管理部门的批准文件（非新建项目不需提供）；
5、环保部门环评文件（非新建项目不需提供）；
6、土地属权证明材料；
7、定界地形图；
8、地价评估报告及备案表。
根据需要提供
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，甲方同意将位于马栏村委会大小岭村边生产队所分给甲方的土地长期出租给乙方长期使用，并达成如下协议，以双方共同遵守。
一、该土地由乙方长期使用，甲方保证甲方家庭成员不得参与争议本土地，，签订合同当天起乙方可使用此地，在使用期如本村或甲方因该土地而产生的纠纷给乙方造成的'损失由甲方负责，如因政府及有关部门造成乙方的一切损失由甲方负责。
二、本土地总面积大约为1.8亩，分为六户住宅户。
三、土地总面积内四至：东至铁网为界，南至满振开地为界，西至地中间的正面房屋入门口右侧为界，北至满振毅地为界的范围内。
四、经双方协议一致，甲方同意（在大约1.8亩地上分成六户，由六户户主自作分成）每户以人民币 元整（￥ 元）将上述土地长期出租给乙方使用。另外甲方必须从整块大地入门口的中间留出（ ）米作为乙方出入路。
五、甲方申明没能力办理该土地使用权，所以一切由乙方自行办理，如果乙方需要办-理-证-件，甲方应无条件协助，但在甲方有能力的范围内。
六、如遇国家征收或开发到该土地时，补偿所得的一切归乙方自主享受，如国家征收或开发征收所得的补偿费用给甲方，甲方必须将所得的补偿归还乙方所有，所得一切收益与甲方无关，甲方必须与见证人协助领取补偿费给乙方。
七、本协议是双方一致达成，为此任何一方不得反悔，本协议双方签字付款生效，如甲方反悔必须十倍赔付乙方所有损失和承担一切法律责任。
八、如该土地发生纠纷一切由甲方解决，如果解决不了造成乙方的损失，一切由甲方赔偿给乙方。未尽事宜补充协议也具有同等法律效力。
九、本协议一式叁份，甲方、乙方、见证方各执一份。 另附身份证复印件一份。
甲方长期租本地给乙方终身使用，70年后归乙方所有。 甲方等乙方投资做好屋以后，甲方必须给乙方写好房屋转让合同协议。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
见证方：
身份证号：
签订日期： 年 月 日
桩基工程合同如何签订篇二
如何签订施工合同?来看看小编与你分享的签订建设施工合同应注意的几个问题吧。
签订建设工程施工合同，应充分注意并处理好下列问题：
一、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。
目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的gf一1999—0201《建设工程施工合同》示范文本。
该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。
签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。
因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。
有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定》等。
二、严格审查发包人资质等级及履约信用。
施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地履行奠定一个良好的基础。
根据我国法律规定，从事房地产开发的企业必须取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当是经依法批准的合法项目。
违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。
因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。
其次还应对发包方的履约信用进行审查。
三、关于工期，质量、造价的约定，是施工合同最重要的内容。
"工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主题，有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容。
1、实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。
开工日期有“破土之日”、“验线之日”、“进场之日”之说，竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说。
无论采用何种说法，均应在合同中予以明确，并约定开工、竣工应办理哪些手续、签署何种文件。
对中间交工的工程也应按上述方法作出约定。
2、根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。
因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准，验收程序，须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。
3、建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。
由于任何工程在施工过程中都不可避免设计变更、现场签证和材料差价的发生，所以均难以“一次性包死，不作调整’。
合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的`签发、确认作出明确规定。
四、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。
一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨款，需报何种文件，如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理，往往缺少详细的合同规定，引起争议，影响工程施工。
一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。
因此，合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。
五、总包合同中应具体规定发包方，总包方和分包方各自的责任和相互关系。
尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同，法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定，但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象，因此，在总包合同中应当将各方责任和关系具体化，便于操作，避免纠纷。
六、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。
《民法通则》明确规定，企业法人对它的法定代表人及其它工作人员的经营行为承担民事责任。
建设工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和损失。
合同中应明确列出各方派出的管理人员名单，明确其各自的职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他人员随意签字，给各方造成损失。
七、不可抗力要量化。
施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定，发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。
于是，在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”比比皆是。
国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常见的是风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通用条款》未明确，实践中双方难以形成共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、洪、震等自然灾害的程序应予以量化。
如几级以上的大风、几级以上的地震、持续多少天达到多少毫米的降水等等，才可能认定为不可抗力，以免引起不必要的纠纷。
八、运用担保条件，降低风险系数。
在签订《建设工程施工合同》时，可以运用法律资源中的担保制度，来防范或减少合同条款所带来的风险。
如施工企业向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。
除上述八个方面外，签订合同时对材料设备采购、检验，施工现场安全管理，违约责任等条款也应充分重视，作出具体明确的约定。
任何一份施工合同都难以做到十分详尽、完美，合同履行中还应根据实际情况需要及时签订补充协议、变更协议，调整各方权利义务。
1.签订技术转让合同
2.如何签订就业协议书
3.合同签订的授权委托合同
4.合同签订委托合同范本
5.如何签订就业协议书呢
6.销售合同签订注意事项
7.签订劳动合同注意内容
8.关于劳动合同的签订
桩基工程合同如何签订篇三
乙方：
除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
按照房屋建筑面积 元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
乙方： 二〇xx年月 日
桩基工程合同如何签订篇四
江苏****建设集团有限公司****广场项目桩基工程已逐步具备施工条件，依据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，现采用邀请招标的方式择优选定合作单位。
一、投标须知
1、发标时间： 2015 年 5 月 20 日；
现场踏勘联系人：
3、投标截止时间： 2015 年 5 月 23 日17时00分；
4、开标时间：由招标人另定；
5、发标地点、投标文件递交地址和开标地点：
6、投标文件份数：正本壹份，副本壹份；
8、招标资料费：2000元；
10、投标保证金交付方式：投标人可以以现金支票或银行转帐方式向招标人提交。
户 名：江苏****建设集团有限公司
开户银行：
账 号：
二、工程概况
1、工程名称：****广场项目；
3、工程内容：
（1）钻孔灌注桩φ700，桩长55米，总长约15000米；
（2）预应力砼管桩φ500，桩长39米，总长约49000米；
以上两种桩型，分别报价（见桩位平面图）。
4、承包方式：包工包料、包工期、包安全；
5、质量要求：按现行国家、省市有关桩基工程规范要求进行；
6、工期要求： 2015 年 5 月 25 日，完工日期： 2015 年 6 月 30 日，完工日期以提交报告日期为准。
7、付款方式：工程施工完成后，在2015年12月份付工程款的40%，在2015年年底前付30%，余款在2015年年底前结清。
三、投标人资质要求和资格预审
具有独立法人资格，具有地基与基础工程专业承包壹级资质单位。接到本工程投标邀请函的投标人均视为已通过招标人资格预审，允许参加本项目的施工投标。
四、投标费用
投标人自行承担踏勘现场、编制投标文件和递交投标文件所涉及的一切费用，不管是否中标，招标人不负担上述任何费用和责任。
五、招标文件
1、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或不能实质性地响应-招标文件要求，其风险和责任由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。
2、本招标文件所指的实质性要求和条件是指招标文件中列明的所有条款。
3、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后2日内以书面形式（包括书面文字、传真）向招标人提出，招标人将在1日内以书面形式予以回复并提供给所有投标人，此回复将自动成为本招标文件的组成部分。
4、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。
六、投标文件
6.1投标文件：由商务标和技术标组成。
6.2.1商务标组成内容
（1）、投标函；
（4）、投标保证金缴纳收据复印件；
（5）、工程投标报价表；
（6）、相关施工等级证书（复印件加盖法人公章）；
6.2.2上述商务标组成（1）、（2）、（3）及（5）内容，投标人应当使用招标文件商务标格式要求中所提供的文件格式填写，如招标文件未提供或不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。
6.3投标人出现下列情况的，招标人有权取消其中标资格：
6.3.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；
6.3.2中标单位无正当理由在规定的时间内拒绝签定合同的。
6.4投标文件的签署和密封
6.4.1投标人编制投标文件壹份“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以“正本”为准。
《桩基工程招标合同》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
桩基工程合同如何签订篇五
工程发包方：(甲方)
工程承包方：(乙方)
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、 工程承包范围
承包范围：
三、 合同工期
1、工程施工日期 年 月 日机械进场。
2、打试桩结束时间 月 日。
3、正式施工全部工期为 天有效工作日，正式施工为 年 月 日，正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准
1、工程质量标准：
2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。
五、合同价款
合同总价：施工费用约 元( 元)，管桩材料费用约 元( 元)，结束后按实调整。
六、双方权利和义务
(一)发包方的权利和义务
1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
(二)承包方的权利和义务
1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。
6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。
七、工程量确认
1、工程量计算办法：
(1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。
(2)施工综合单价：phc600(130)ab： 元∕米综合单价中包括机械进出场费、压桩费、截桩费、电费、自然地面至桩顶变更间的送桩费等，如设计桩长有变更价格另定。
(3)材料单价：phc600(130)ab： 元∕米
2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。
3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。
八、工程款的支付
1、施工至 付至工程量的 %。
2、施工结束后付总价款的 %。
3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的 %。
4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的 %。
5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。
九、竣工验收
1、桩基竣工验收由甲方组织。
2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。
3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。
十、违约、索赔和争议
(一)违约
1、发包人违约;
1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;
2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。
4)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。
2、承包人违约
1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。
2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。
3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。
4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。
(二)索赔
2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。
(三)争议
双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、有关事项
1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。
2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。
3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。
十二、其它
1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。
2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20__元/天/台。
3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。
4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20__元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。
5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。
6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20__元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。
7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。
桩基工程合同如何签订篇六
承包方(施工单位)：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
二、工程地点：xx开发区
六、工程造价：约29万元
1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米
七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：
本工程有效工期 25 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责
9.1发包方派驻的工程师
姓名： 职务：
职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师
姓名： 职务：
发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任
(一)、发包方的责任：
1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
5、按协议条款的规定及时拨付工程款。
6、承担本工程的桩基检测费用为：
(二)、承包方责任
1、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各 种准备工作。
2、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。
3、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。
4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。
5、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。
6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。
十一、工程结算与工程款拨付
1、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。
2、工程款拨付：按照合同通用条款的要求，双方签定合同后分期付款：
(1)设备进场拨付至工程总价款的50%
(2)桩基检测达到设计要求后10日内拨付全部工程款。
十二、工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻现场代表的监督。
2、竣工工程验收，以国家现行《工程施工及验收规范》、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。
3、工程竣工后，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收手续。
4、双方对工程质量有争议的，请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。
5、工程竣工验收合格后发包方方可使用。
十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。
十四、违约责任
一、发包方责任
1、 -工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。
2、发包方未按合同规定拨付工程款，造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。
3、工程竣工验收合格并双方结算完后，应按合同约定付清工程款，如不能按时付款时，每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。
4、工程未经验收，提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
(二)、承包方责任
1、因施工造成的质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，并赔偿发包方为此而增加的工程费用。
2、工程未按合同规定工期竣工，每拖延一天，向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
十五、争议的解决方式
如双方就本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时向东营市人民法院起诉。
十六、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
十七、本合同一式6份，其中发包方3份，承包方3份。
十八、补充条款
1、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场50米处
2、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承担费用。
3、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。
4、工农关系由建设方处理并承担费用。
6、设备进场前，先签订施工合同，设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。
本合同执行过程中如发生未尽事宜，双方应及时协商解决，方协商一致的，签定补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
发包方：(盖章) 承包方：(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日
委托代理人： 年 月 日
