最新合伙做工程协议书(模板9篇)

合伙做工程协议书篇一

甲方：______（以下简称甲方）。

乙方：______（以下简称乙方）。

根据《民法通则》等有关法律规定，为充分发挥各自优势，甲、乙双方经友好协商，就北京、天津地区工程建设项目联营合作事宜达成本协议，以资共同信守。

第一条、联营合作目的：利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。

第二条、联营合作范围：甲方在北京、天津行政区划内拓展的所有业务。

第三条、联营合作期限：从20____年____月____日到20____年____月____日，合作期满双方另行续约。

第四条、联营合作体制：在甲方的框架内成立____省建筑工程集团总公司北京、天津地区工程建设指挥部（或项目部），双方以指挥部为平台开展合作。

第五条、工程建设指挥部的有关规定。

一、指挥部为甲乙双方联营合作的常设经营管理机构，负责日常经营管理工作，地点设在有限公司住所地，下设办公室、资质管理部、招投标与成本控制中心、工程管理部、财务部等部（室）。

二、乙方指派人员负责指挥部的日常经营管理工作。指挥部设经理一人，由乙方指派的人员担任，全权负责处理指挥部日常事务。

三、在甲乙双方共同进行工程项目的施工过程中，指挥部编入甲方的公司组织机构序列，对外的名称为：“____省建筑工程集团总公司”。

四、指挥部的人员组建上，原则上由乙方负责招聘。如乙方需求，可以从甲方系统内挑选人员，甲方提供相应方便并将乙方选中人员个人档案调入集团，工作地点和内容由乙方安排。

五、指挥部聘任会计、出纳各一名，原则上由双方各派一人共同管理，亦可由乙方推荐甲方认可的人选担任，其拟定的薪酬待遇为会计：4000元/月，出纳：2500元/月，以后根据需要可协商调整。

六、甲方应为指挥部设立独立帐户，该帐户资金使用、管理由指挥部经理负责。甲方有权监督和过问。

七、甲、乙双方每年度可不定期对指挥部进行财务审计。

第六条、联营成员权利和义务。

一、为了保证指挥部顺利开展工作，不影响经营，甲方应为指挥部和乙方提供工程投标需用到的所有资质副本原件各一份及工程投标所需的建造师证等必备文件。

二、甲方应提供完整的日常项目经营所需的各种印章和证照给指挥部。甲方应提供项目要求的银行保函及相应项目运作资金的支持。

三、甲方负责为指挥部提供独立的银行开户账号，在乙方完全按照本协议规定执行的前提下，该账户及相关印章等所有账户管理支付等有关事项由乙方支配，非乙方同意甲方无权自行办理与该账户相关的任何事宜，但乙方应接受甲方的监督。

四、甲方负责向建设方开具正式发票并向乙方所属税务所出具相应完税证明。

五、甲方不得以任何方式和理由另行直接在北京、天津区域内进行机电业务运作，由此造成的相关损失和影响，乙方概不负责，乙方并有追偿甲方项目合同金额2%的赔偿权利。

六、因维护指挥部债权等需要，甲方应及时为指挥部或乙方出具相关授权委托书等法律文书。

第七条、收入分配。

指挥部经营业务所得，依法缴纳各类税费，支付聘请人员工资福利奖励及其他成本和依法必须支付的费用后，联营双方按下述比价分配：

项目合同金额在壹亿元人民币以下的项目：1%归甲方，其余归乙方，款项划转时间和条件和方式为：。

项目合同额在壹亿人民币以上的项目：20%归甲方，80归乙方，款项划转时间和条件和方式为：。

款项划转完成后因该笔合作项目发生的必须向第三方支付赔偿金等情况，双方按以下比例承担：。

第八条、违约责任。

联营成员非经双方协商同意，不得中途退出联营。如中途单方退出联营或虽未明确表示退出联营但其实际行动明显违反约定导致联营业务无法继续进行的`，另一方可要求对方继续履行合同，并赔偿先前联营营业额总额25%的违约金，也可通知对方解除合同，要求对方赔偿先前联营营业额总额30%的违约金。因其他违反约定的行为给对方造成损失的，应赔偿对方的损失。

第九条、争议的解决。

对本协议履行中的纠纷，双方本着友好合作的态度另行协商解决，如双方协商不成，可向指挥部所在地人民法院提起诉讼。

第十条、本协议自双方盖章签字之日起生效。合同一式____份。

甲方：______公章乙方：______公章。

法定代表人：______（盖章）法定代表人：______（盖章）。

银行帐户：______银行帐户：______。

地址：______地址：______。

20____年____月____日。

合伙做工程协议书篇二

甲方：

乙方：

为共同搞好______工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

5、双方商定本工程工期90天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自______年______月______日起计。

6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

二、甲方工作。

1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

4、及时履行乙方的其他协助义务。

三、乙方工作。

1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

5、乙方必须无条件服从甲方管理安排。

四、关于工程款及结算的约定。

1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%。

3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

五、关于材料供应的约定。

本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

六、关于双方责任的约定。

1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定。

1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任。

1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。

2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它。

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

_____年______月______日。

合伙做工程协议书篇三

合伙人：________（以下简称甲方）。

合伙人：________（以下简称乙方）。

合伙人：________（以下简称丙方）。

甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围。

乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。

三、合伙期限。

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式、金额及时间。

1、甲方以前期承包工程和现有机具出资；

2、乙方以现金方式出资贰佰万元；

3、丙方以现金方式出资捌拾万元；

4、股份均摊；

5、在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。

五、盈余分配与债务承担。

1、盈余分配：均分；

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。

六、退伙。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务。

3、丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；

4、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为。

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决。

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2、未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。

合伙人：_________身份证号_________联系电话：_________。

___年___月____日。

合伙做工程协议书篇四

甲、乙、丙、丁四方经平等协商，就合伙承包程事宜，达成如下一致，供各方信守。

项目名称：

项目地址：

合伙人：

1、甲方：身份证号：

2、乙方：身份证号：

3、丙方：身份证号：

4、丁方：身份证号：

一、合伙宗旨。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围。

合伙项目以标合同确认的项目内容及范围为准：

甲、乙、丙、丁四方合伙承包的项目，对外以名义出现。

三、合伙期限。

合伙期限至合伙施工的'项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例。

1、甲方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

2、乙方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

3、丙方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

4、丁方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

5、各合伙人的出资，于人负责人统一保管，其他合伙人有监督和核查权。

五、盈余分配与债务承担。

1、盈余分配：除去经营成本，日常开支、工资、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将按所占比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的所占比例为依据，按比例承担。

3、合伙四方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。

六、退伙。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需要经各方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务。

2、方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3、甲、乙、丙、丁四方无论出资多少，每个人都有表决权。

4、支出元，需经通报各个合伙人同意方可执行。

5、重大事项应由合伙人同意方可执行；未经合伙人同意擅自作主造成的损失自行负责。

八、禁止行为。

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担，分配。

十、其他。

1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充修改，以补充修改后的内容为准。

2、若四方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同等法律效力。若协商不成，则内江市所在地法院解决。

十一、本协议一式四份，四方各执一份，具相同的法律效力。

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

合伙做工程协议书篇五

甲方：

乙方：

蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目。

二、工程地点：蓬南镇电子工业园。

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2（以峻工后实际面积为准），为砖混底二框结构。

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围。

设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程，含周辅材料，（模板，方木，顶朩，元丝元钉，火钩，丝杆）。

六、工作内容。

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算。

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米（38元）叁拾捌元计算，

7.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量（按已浇砼完毕的成品计算），按70%在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款（宽限期7天）。

八、工期要求。

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效。

甲方：身份证：

乙方：身份证：

______年______月______日。

合伙做工程协议书篇六

甲方：

乙方：

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

5、双方商定本工程工期90天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自______年______月______日起计。

6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

二、甲方工作。

1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

4、及时履行乙方的其他协助义务。

三、乙方工作。

1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

5、乙方必须无条件服从甲方管理安排。

四、关于工程款及结算的约定。

1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%。

3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

五、关于材料供应的约定。

六、关于双方责任的约定。

1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定。

1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任。

九、合同份数。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它。

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

_____年______月______日。

合伙做工程协议书篇七

为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：

合伙人甲：姓名(以下简称甲方)。

合伙人乙：姓名，姓名(以下简称乙方)。

工程项目名称：____。

工程施工地点：____。

经甲乙双方合伙人共同协议，在合法合理的前提下，双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的'原则为基础进行经营，明确投资利润分配依据，在合法合理的前提下而实现各方利益化。

本工程预计投资____万元，前期甲乙双方出资人各出资____万元，后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日，各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。

投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损，按投资比例分配)。

1、合伙事务施工现场执行总负责人：______负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。

2、合伙事务当中由______负责与____管理委员会收款及业主的函接工作。

由合伙人______负责现金及银行存款管理(出纳)，由合伙人委派______负责帐务处理(发票管理)，支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。

设立该项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。

合伙期间一方不得退出。

合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。

合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。

双方合伙人必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉当地法院解决。

本合同一式三份，每份共三页，双方各执一份，签字生效。

合伙人甲签字：

______年______月______日。

合伙人乙签字：

______年______月______日。

合伙做工程协议书篇八

协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书，包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您！

合伙人：________（以下简称甲方）。

合伙人：________（以下简称乙方）。

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围。

合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。

三、合伙期限。

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例。

1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。

2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。

五、盈余分配与债务承担。

1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

退伙需经对方同意，方可实行；

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务。

2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为。

1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决。

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

十一、生效及补充。

1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

合伙人：________。

___年___月____日。

合伙做工程协议书篇九

为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。

合伙人：姓名性别、男、现家庭住址。

身份证电话。

合伙人：姓名性别、男、现家庭住址。

身份证电话。

工程施工地点：______镇棉花村棉花屯。

经双方共同协议，在合理合法的前提下，前期张三方出资承包______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，本协议明确投资利润分配依据。

本工程预计投资________万元，前期________出资人、________出资____万元，前期________万元本金及借代利息由________与________共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定，如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资，双方出资人当中某人如果因所出金额不到位，可以内部协商进行借贷，本合同签字之日起，合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳后向各投资人出具收据，投资款用于支付______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。

投资利润与亏损分配比例：（100%）工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后，开工前3月内首先用于归还合伙人________的投资本金、后期再分配利润，（如项目出现亏损，合伙双方按比例分配各占50%亏损）。

1、建设单位甲方________施工方。乙方________共同协商签订主合同。

2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人________负责，在施工过程中的'班组确定，材料采购定价等现场一切事务由________与________双方合伙人管理。

3、合伙事务当中由________与________负责与收款及业主的衔接工作。

4、合伙事务当中由________岀资负责与________签订内部承包协议，该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人（各占50%）共同分担。

由黄亮负责现金及银行帐务存款管理、（发票管理，支出发票及费用由双方签字确认可报销）、任何一方不得私拉乱用工程款项。

合伙期间任意一方不得退出，如需退出必须由双方同意方可退出。

合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）。

合伙期满，双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。

双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。

本合同与________年________月________日签订的______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，及________年________月________日签订的工程互相______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。

合伙人签字：______年______月______日。

签订在场人______年__________月______日。

文档为doc格式。