总结是我们发现问题并解决问题的关键工具。在工作中，我们应该如何提高自己的领导力和团队合作能力呢？总结范文可以帮助我们了解不同背景和经历的人在总结过程中的思考和观点。

二建法规篇一

1、纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。

a、千分之三。

b、千分之五。

c、万分之三。

d、万分之五。

[答案]d。

与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。

2、某建筑安装公司按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他账户时，应当办理的事项还有()。

a、事先经过税务机关批准。

b、在公司的账簿中登录税务登记证件号码。

c、在税务登记证件中登录公司的账户。

d、将其全部账号向税务机关报告。

[答案]：d。

3、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理变更税务登记。

a、60。

b、15。

c、30。

d、45。

[答案]：c。

4、下列关于劳动安全卫生，正确的是()。

b、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

c、用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者应当随时进行健康检查。

d、从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。

e、劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

[答案]：abde。

5、根据《劳动法》规定，用人单位应当支付劳动者经济补偿金的情况有()。

a、劳动合同因合同当事人双方协商一致而由用人单位解除。

b、劳动者达到法定退休年龄而终止劳动合同。

c、劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的。

e、用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的。

[答案]：ade。

二建法规篇二

(1)建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证。

(2)经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报经原审核的公安消防机构核准。

3、在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。

4、使用明火：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。

5、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。

6、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗.

二级建造师考试网为您提供：

二建法规篇三

二建法规篇四

1、发明专利权期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。

2、普通诉讼时效期间通常为2年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为1年，涉外诉讼4年。

3、从权利被侵害之日起超20年的，人民法院不予保护。

4、在诉讼时效期间的最后6个月内，诉讼才可以终止。

5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。

6、建设单位领取施工许可证3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过。

3个月，中止施工满一年，核验许可证，因故不能按期开工超过六个月的，重新办理开工报告。

7、勘察分综合（甲级），行业（甲乙丙级），设计分综合（甲级），行业专业（甲乙丙丁级），监理分综合（不分级）、事务（不分级）、专业级（甲乙2丙3）。

8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。

9、招标人一般在15日内确定中标人，最迟30日。

10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内，向未中标人退保证金。

12、招标文件发售时间最少5个工作日。

13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15天，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20天。

14、工程招标代理分为甲、乙（1亿）、暂定级（6000万以下）。

15、从业人员超300人，应设专职安全员。

16、特重大30人以上死亡，或100人重伤，1亿元经济损失，罚200-500万，重大10-30人死亡，50-100人重伤，5000万到1亿损失，罚50-200万，较大3-10人死亡，10-50重伤，1000万-5000万损失，罚20-50万，一般，3人以下，10人以下重伤，1000万以下损失，罚10-20万。

17、安全事故发生后应于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告，质量事故24小时内报告。

18、事故每级上报时间不超过2小时。

19、自事故发生之日超30日内，伤亡人数有变化的，应补报，道路，火灾事故有变化7天内上报。

20、事故调查级60日内出报告，可延长60天，共120天。

21、重大事故，较大事故，一般事故，人民政府收到报告15日内批复，特重大事故30日内批复，延长时间30天，从事故调查到处理最长不超过180天（半年）。

22、建设单位应自开工报告批准15日内，安全施工措施进行备案。

23、建设单位在拆除工程15日前，报备。

24、在建建筑工程和不动产在抵押时才要登记，不动产只有登记了才产生效力，在建船舶可以抵押但是不要登记的。

25、土地所有权不能抵押，有可能是集体土地。

26、抵押权对承租人效力只要看谁在先利在谁就行了，比较时间早的就行了，不用看其它的。

27、建设项目环境影响评价批准超5年，重审。

28、重大环境影响，全面评价，轻度影响，编制报表，很小影响，填报登记表。

29、未竣工验收建设单位用了的房子，然后出现问题，找承包商（非施工单位，因为有可能是勘察，设计的原因）解决。30、需要进行试生产的建设项目，建设单位应试运行3个月，3个月后进行环保设施验收。

31、环境保护三同时：同时设计，同时施工，同时投产使用。

32、宪法全国人大制定，法律全国人大及常季，行政法规国务院，地方法规省市人大，行政规章国家行政机关。

33、留置权中应把留置物留至少2个月，除新鲜易腐的东西外。

34、抵押权行使必须通过法院拍卖，质押，留置权可以不通过法院卖掉。

35、若施工单位有安全隐患（非严重），要求整改即可，不用要求停工。

36、总承包单位对现场安全负总责。

37、安全生产从业人员有7权利（知批拒避赔用教）3义务（遵规学习报告）。

38、县级以上人民政府建设主管部门对建造师监督。

39、事故现场有关人员应立即报告本单位负责人，由总承包单位负责上报事故。40、特重事故大国务院，重大省级，较大市级，一般县级进行事故调查。

41、事故发生负主要责任的人从受处罚之日起，5年内不得从事该专业。

42、施工单位主要负责人制定，项目负责人只负责落实（只制定安全施工措施，其它落实）。

43、垂直运输，安拆工，爆破工，超重信号工，登高加设人员必须有特种作业证。

44、编制专项方案：基坑支护与降水，土方开挖，模板，起吊，脚手架，拆除爆破，其它等，由总工，总监签字。

45、深基坑，地下暗挖，高大模板工程要专方案，专家论证。

46、意外伤害除现已不强制买，工伤险成了强制除，由施工单位购买。

47、从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。

48、施工许可证针对建设单位，安全生产许可证针对施工单位。

49、向县级申请施工许可证条件：用地批准手续，规划许可证，拆迁进度，有施工企业，有图纸和技术资料，有质量和安全措施，资金到位（1年内50%，一年以上30%）。50、安全许可证向省级申请，央企向国务院申请。

51、安全许可证有效期3年，期满前3个月延期，延期3年，变更企业情况在变更后10内变更手续。

52、建设单位向县级送审施工图。

53、竣工验收条件：完成合同，完整资料，试验报告，质量合格文件，保修书。

54、总监签字3项:专项方案，付工程款，竣工验收。

55、工程质量保修书内容：保修范围，期限，责任。

56、最低保修期限：基础为合理使用年限，防水5年，供热冷2个采暖，供冷期，电气、排水、安装、装修2年。

57、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

58、缺陷责任期一般为6、12，24个月（不能长于最低保修期2年）。

59、发包人不竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期。60、质保金扣留5%。

61、发包人收到承包人返还保证金申请后，14天内核实，核实后14天内返还，共28天。62、采购方式：建设单位采购，承包商采购，双方约定的供应商供应。63、工程竣工验收后5日内，向安托部门报送质量监督报告。64、建设单位在竣工验收合格15日内，报备。

65、产品标识要求：合格证（所有产品必须有的1），中文（千万不要加英文）名称、厂名、厂址（所有产品必须有的2），成分，生产日期，中文（非英文）警示标志。66、新技术新工艺新材料由采用单位提请建设单位组织专题论证，报审定。67、工程质量监督机构对施工、监理、验收等阶段进行监督。68、禁新建排污口：生活饮用水源地，风景名胜区，重要渔业区。69、工程开工15日前，施工单位向县级办理噪声污染申报。

70、夜间施工，只需要向县级申请证明，并公告即可，不用审核和同意。

71、不符合民用节能强制标准，消防设计审核不合格均不得颁发工程规划许可证。72、消防验收，机关受理10日内进行消防检查。

73、建设单位取得施工许可证7日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。74、工程中采用国际标准与国外标准的，建设单位向国务院建设行政主管部门或有关部门备案。

75、国家标准是通用的，行业标准是专用的，考试中看通用还是专用对应即可。

76、劳动法规定，女职工不得从事矿山井下工作，未成年人不得从事矿山进下、有毒有害等第四级体力劳动，公司提供保障也不行，规定死了，就是不行。77、企业调解委员会由职工代表和企业代表组成。

78、自劳动争议调解组织收到调解申请之日起15日内未达成调解协议的，当事人可以申请仲裁。

79、劳动仲裁委员会由劳动行政部门代表，工会代表和企业方面代表组成。80、劳动争议是法定管辖，先仲后裁，商事仲裁是约定管辖，或仲或裁。81、劳动争议申请仲裁的有效时间为1年。

82、劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请5日内处理，5日内将仲裁申请书送给被申请人，被申请人10日内提交答辩书，仲裁庭开庭前5日，通知双方，当事人有理由的可以延期3日开庭。

83、当事人对仲裁不服的，收到裁决书15日内向人民法院起诉。

84、劳动争议仲裁的原则：一次裁决，合议（少数服从多数），强制原则。

85、用人单位自用工之日超与劳动者建立劳动关系（非签订合同之时起，上班之日算起才对）。

86、自用工之日起1个月内签订用工合同（可以先上班，合同在后）。

87、劳动合同3个月到1年的，试用1个月，1年到3年，试用2个月，3年以上，试用期6个月，以上包括本数。

88、试用期工资为正常工资的80%。89、竞业限制期限，不得超过2年。

90、劳动者提交30天通知辞职，试用期提前3天即可。91、劳动教养不可能解除劳动合同，因为是行政责任。92、预告解除合同用人单位提前30天通知劳动者本人。

93、劳动者在劳动合同解除或者终止前获得12个月的平均工资为月工资，支付赔偿3倍月工资。

94、劳务派遣的劳动合同最签订2年以上固定期限劳动合同。95、非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。

96、不受合同法调整（考试中不要选的）的是：婚姻、收养、行政合同、劳动合同、政府合同（因为这些合同不适合合同法，必须强制执行的合同内容，非协商类的）。97、单务合同:赠与合同（还是诺成合同）、借用合同。98、定金合同、民间借款合同是实践合同。

99、建筑合同是诺成合同，担保合同是从合同，借款是双务合同。

100、诺成合同与实践合同的区别在于是否必须交付标的物为标准（建筑工程签了合同不能马上交付给对方，所以属于诺成合同，定金可以马上交付，所以是实践合同）。

101、要约要内容具体确定，商业广告为要约，要约邀请：招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明，投标是要约，要约是主动，要约邀请是被动。

102、承诺的构成条件：由受要约人发同出，期限内作出，内容与要约的实质性内容一致。103、合同的形式：口头、书面、其它形式（交易习惯类的）。104、劳动仲裁应在45日内结束，延期不得超过15日。逾期未裁决，可以向人民法院起诉。105、劳动仲裁委员会不按行政区层层设立。

106、劳动合同只要不是自愿解除的都要获得赔偿。

107、建设工程施工合同是一种以工作成果为标的的合同。

108、当事人超越经营范围订立的合同，人民法院不因此认定合同无效，只要不卖国家限制经营，违法法律的东西就行了。

109、合同的撤销权只能受损害方才能行使。

110、具有撤销权的当事人自知道之日起1年内行使撤销权（比如在超市购买了假玉）。111、沉默在合同法中不是代表同意。

112、效力待定：限制民事人不能独立签合同，无权代理合同，超权订立合同，无处分权合同。

二建法规篇五

选择题。

1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。

a.项目经理承担b.企业法人承担。

c.企业法定代表人承担d.项目经理部与企业法人共同承担。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理部承担;项目经理签字的材料款，如果不按时支付，供应商应当以施工企业作为被告，而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材p9。

2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。

a.被代理人恢复了民事行为的能力。

b.被代理人取得了民事行为的能力。

c.指定单位取消指定。

d.代理期间届满或者代理事务完成。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。

建设工程代理行为的终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为代理人或者代理人的法人终止。参加教材p11。

3.甲房地公司在a地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将a地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于a地块权利的说法，正确的是()。

a.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权。

b.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权。

c.甲公司给定的权利自合同公正后获得。

d.甲公司转让a地块后，丙公司不享有该项权利。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项b，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项c，地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记)。选项d，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权。参见教材p17～18.

4.关于不动产物权设立的说法，正确的是。

a.不动产物权的设立应依法登记。

b.不动产物权的设立属自愿登记。

c.不动产物权的设立自合同成立之日时生效。

d.不动产登记由合同签订地的登记机构办理。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。选项b，未经登记，不发生效力;选项c，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力;选项d，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材p18。

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

a.施工企业的名称标志b.施工企业编制的投票文件。

c.施工企业编制的施工方案d.施工企业发明的新技术。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。

专利权：

6.关于担保的说法，正确的是()。

a.担保是用益物权的一种b.担保的目的是保障特定债权实现。

c.担保合同是主合同d.反但保不适用《担保法》的规定。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项a，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项c，担保合同是主合同的从合同。参见教材p29～30.

7、某开发商一起a地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于()。

a.保证b.质押c.抵押d.留置。

【标准答案】c。

的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖。变卖该财产的价款先受偿。

8.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法申，正确的是().

a.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开。

b.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开。

c.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开。

d.招标技标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布.国家秘密不得公开.参见教材p104.

9根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()。

a安全员b资料员c材料员d标准员。

【标准答案】a。

10关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

a分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施。

b需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正**日起1个月内申请验收。

c建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境**。

d环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产。

【标准答案】a。

b.有县级以上地方人民政府环境保护行政主顾部门决定处罚。

c.由县级以上地方人民政府环境行政主管部门决定限期改正，处以**。

d.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同**定停工整顿，处以罚款。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是施工现场大气污染防止违法行为应承担的法律责任，对因建设施工造成扬尘污染的处罚，有县级以上地方人民政府环境建设行政主管部门决定。

12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。

a.技术复杂，有特殊要求的二建试题答案。

b.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的。

c.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的。

d.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;(4)施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求;(5)在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的;(6)法律、行政法规规定的其它情形。参见教材p74.

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利，参见教材p157.

14、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本***和技术进步，最大限度的节约资源与减少环境***现“四节”是指()。

a.节点、节能、节水、节材b.节能、节地、节水、节材。

c.节能、节水、节油、节材d.节能、节电。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，四节一环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。参见教材p180.

15、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给与法人处理的是()。

a.撤销注册b.处1万元以上。

c.三年内不得再次申请注册d.不予注册。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予注册。参见教材p66.

16.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的.项目负责人的情形是()。

a.两个项目的发包人是同一单位。

b.因发包人原因导致停工超过3个月。

c.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算。

d.建造师同时具有两个专业的执业资格。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：

(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。123建造师网提示参见教材p68.

17关于承揽合同解除的说法，正确的是()。

a承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。

b除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同。

c承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同。

d承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材p148.

18、根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万以下发块的参建单位是()。

a.建设、施工、监理b.设计、施工、监理。

c、建设、设计、施工d、建设、设计、监理。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是节约能源法违法行为应承受的法律责任，《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门负责改正，处10万元以上50万元以下的罚款。参见教材p185.

19.某工程施工合同被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。

a.法院调解应由审判员一人主持。

b.调解书经双方当事人签收即发生法律效力。

c.法院调解必须邀请有关单位和个人协助。

d.调解书与判决书的效力不同。

【标准答案】b。

20、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。

a.屋面、厕浴间使用的防水材料。

b.非承重机构的钢筋及连接接头试件。

c.用于防水层上保护层的商品混凝土。

d.抹灰砂浆中使用的掺加剂。

【标准答案】a。

21、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留。处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()。

a.被拘留b.被罚款5000元。

c、被质量监督站开除d.被没收违法所得额额。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。拘留属于行政诉讼的受理范围。参见教材p335.

22.关于履约保证金的说法，正确的是()。

a..中标人必须缴纳履约保证金。

b.履约保证金不得超过中标合同金额的20%。

c.履约保证金是投标保证金的另一种表述。

d.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目。

【标准答案】d。

【答案解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。参见教材p87.

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

a.安装单位质检合格b.建设单位检查验收。

c.建设行政主管部门检查验收d.监理单位检查验收。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材p215.

24根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

a.4年b.3年c.2年d.1年。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。联硕教育提醒参见教材p62.

27关于投标的说法，正确的是()。

a投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收。

d联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是投标文件。《招标投标法》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。参见p82.

28、根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

a.4倍b.3倍c.2倍d.1倍。

【标准答案】c。

限劳动合同的，自应当订立无固定期劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。参见教材p144.

29.关于招标方式的说法，正确的是()。

a.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

b.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标。

d.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材p75.

30、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。

a.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处于罚款。

b.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书。

c.刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位处以罚款。

d.刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的在主要法律责任。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的又公安机关或者文物所在地单位给予警告，可以并处罚款。参见教材p193.

31关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

a未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款，有违法所得的，予以没收。

d允许他人以本企业名义承揽工程时，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任，《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处于罚款，有违法所得的，予以没收。联硕教育温馨提示参见教材p62.

32某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。

a重大责任事故罪b重大劳动安全事故罪。

c串通投标罪d工程重大安全事故罪。

【标准答案】d。

33根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。

a人民法院b人民政府。

c建设行政主管部门d安全生产监督管理部门。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任，《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行，参见教材p241.

34.关于合同示范文本的说法，正确的是()。

a.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案。

b.示范文本为强制使用的合同文本。

c.采用示范文本是合同成立的前提。

d.采用示范文本是合同生效的前提。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。参见教材p124.

35甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

a共同诉讼人b原告。

c有独立请求权的第三人d无独立请求权的第三人。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上(含二人)，其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人，参见教材p300.

36根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同。

a.5年b.3年c.2年d.1年。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应与被派遣劳动者订立2年以上的无固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。参见教材p134.

37、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是有于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。

a.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担。

b.承担人应负责返修，费用由承包人先行承担。

c.承担人应负责返修，费用由发包人先行承担。

d.由设计缺陷造成质量不合格，承包人不负责返修。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于飞施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用有责任方负责。参见教材p265.

38、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(gb12523-)。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是批()期间。

a21点至次日6点。

b22点至次日8点。

c21点至次日8点。

d22点至次日6点。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的事件段。参见教材p168.

39.下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

a.价款或者报酬b.保险条款。

c.履行期限、地点和方式d.当事人的名称。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容，保险条款不属于合同的主要条款。参见教材p106.

40.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。

a.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任。

b.甲、乙承担连带赔偿责任。

c.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任。

d.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失。

【标准答案】b。

41、下列情形中，投标人中标有效的是()。

a投标人给予招标人金钱获取中标。

b投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标。

c投标人在账外给予招标人回扣获取中标。

d投标人在账外给予评标委员会财物获取中标。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是禁止投标人以行贿手段谋取中标，投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处;对方单位或者个人在帐外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员行贿的手段谋取中标。参见教材p84.

42、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是()。

a.施工单位申请执行的期间为1年。

b.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖。

c.申请执行本案的仲裁裁决，有本案工程合同签订滴地的中级人民法院管。

d.施工单位有权向人民法院申请执行。

【标准答案】d。

43、某施工企业一材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

a.13b.9。

c.8d.5。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是定金的规定。施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一，双倍定金是8万元，违约金加返还定金是9万元，故最大限度维护到自身利益可以要求供应商支付9万元。参见教材p33.

44、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是。

()。a.国务院批准开工报告的工程b.城镇市政基础设施工程。

c.建筑面积200m2以上的工程d.工程投资额在20万元以上的工程。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是施工许可证的适用范围，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程;开工报告一施工许可证不要重复办理。参见教材p45.

45、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。

a.未申领施工许可证。

b.迟延提供设计文件。

c.拖欠工程款。

d.直接指定分包人分包专业工程。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和以为，建设单位制定分包的工程应征得总包的同意。

46.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。

a.法定代表人b.经营负责人。

c.直接责任人d.项目负责人。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

47、根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

a.录音录像材料b.建筑材料样品。

c.工程质量鉴定报告d.施工合同。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是民事诉讼证据。选项a属于电子数据;选项b属于物证，选项c属于鉴定意见。参见教材p303.

48、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

a.监理单位仅对施工质量承担责任。

b.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务。

c.工程监理实行总监理工程师负责制。

d.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令，全面负责收委托的监理工程。选项a选项b工程监理单位不得转让工程监理业务;选项d承担连带责任。

49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。

a.行业协会的综合信用评价。

b.行业协会协助政府部门的综合信用评价。

c.政府对市场主体的守法诚信评价。

d.社会中介信用机构的综合信用评价。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信评价的基本规定。以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是政府对市场主体的守法诚信评价。参考教材p105。

50.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的()。

a.落实制定安全生产规章制度和操作规程。

b.确保安全生产费用的有效使用。

c.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况。

d.组织制定安全施工措施。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：

51.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

a.留置货物b.要求赔偿c.解除合同d.拒绝运输。

【标准答案】d。

【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。参见教材p161.

52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。

a.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的。

b.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构建物和地下管线等采取防护措施的。

c.不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的。

d.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。选项acd属于工程质量不良行为。参考教材p102。

53.某施工企业的下列安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。

a.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作。

b.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作。

c.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动。

d.批准女工王某只能休产假120天。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。参考教材p139.

54.关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

a.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜。

b.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。

c.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款。

d.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标。

【标准答案】b。

【答案解析】本题考查的是招标基本程序。《招标投标》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。参考教材p75。

55、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

a.一审程序包括普通程序和特殊程序。

b.必须以书面形式起诉。

c.原告必须与案件有直接利害关系。

d.提交起诉状的同时提交全部证据。

【标准答案】c。

56、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，已将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是()。

a.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担。

b.甲向丙交付货物后，货物毁损，灭失的风险由丙承担。

c.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担。

d.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担。

【标准答案】a。

57.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为()

c.转移占有建设工程之日d.竣工验收合格之日。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材p110.

58根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

a埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防水间距的，处以罚款。

b进货时未检验许可证和相关证明文件的，给予警告并和以罚款。

c未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业。

d故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并处以罚款。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任，“对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的”责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款。参见教材p231.

a.12b.10c.8d.6。

【标准答案】a。

【答案解析】本题考查的是工伤医疗的停工留薪期，停工留薪期一般不超过12个月。参见教材p226.

60.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。

a.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁。

b.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼。

c.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁。

d.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼。

【标准答案】c。

【答案解析】本题考查的是仲裁制度。仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。参见教材p321.

61.下列行为中，属于招标人违法行为的有()。

a.招标人与投标人就投标方案进行谈判的。

b.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的。

c.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改。

d.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件。

e.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改。

【标准答案】abd。

【答案解析】本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项abd都属于招标人的违法行为。参见教材p88～89.

62.根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()。

a.建设工程勘察合同b.委托合同。

c.建筑工程施工合同d.承揽合同。

【标准答案】ace。

【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。参考教材p106.

63.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。

a.具有违约行为b.具有惩罚目的。

c.造成损失后果d.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿。

e.违约行为与损失后果之间具有因果关系。

【标准答案】acde。

【答案解析】本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。参见教材p113.

64.根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

a.债务人依法将标的物抵押b.合同解除。

c.债务相互抵消d.债权人依法将标的物提存。

e.债权人免除债务。

【标准答案】bce。

【答案解析】本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材p121.

65.根据《建筑工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

b.有完整的技术档案和施工管理资料。

c.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告。

d.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件。

e.有建设单位签署的工程保修书。

【标准答案】bc。

【答案解析】本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项a不太全面：完成建设工程设计和合同约定的各项内容;选项d：有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项e：有施工单位签署的工程保修书。参见教材p278。

66.关于无效合同的说法，正确的有()。

a.无效合同不具有违法性b.无效合同具有违法性。

c.无效合同部分无效会影响其他部分的效力。

d.无效合同自订立之时就不具有法律效力。

e.无效合同可能会损害社会公共利益。

【标准答案】bd。

【答案解析】本题考查的是无效合同。无效合同的特征是：具有违法性;具有不可履行性、自订立之时就不具有法律效力。

67.依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()。

a.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择。

b.施工主要技术采用不可代替的专利或者专有技术。

c.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

d.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标。

e.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作。

【标准答案】ac。

【答案解析】本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占有项目合同金额的比例过大。联硕教育温馨提示参见教材p75.

68.关于投标人的说法，确定的有()。

a.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无效。

b.投标人参见依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制。

c.存在控股关系的不同单位不得参见同一招标项目的投标。

d.单位负责人为同一人不同单位参见同一标段投标的，有关投标无效。

【标准答案】bd。

69.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。

a.劳动者被依法追究刑事责任。

b.劳动者严重违反用人单位的规章制度。

c.在规定的医疗期内职工患病。

d.女职工在哺乳期内。

e.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件。

【标准答案】abe。

时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(3)因《劳动合同》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材p130.

70无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()。

a申请提起诉讼b申请参加诉讼。

c提起反诉d由法院通知参加诉讼。

e申请提起公益诉讼。

【标准答案】bd。

【答案解析】本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起起诉。

71在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()。

a联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标。

b两个以上的个人可以组成联合体。

c招标人可以强制投标人组成联合体。

d在资格预审前，联合体可以增加成员。

e联合体各方就中标项目承担连带责任。

【标准答案】de。

【答案解析】本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。联硕教育温馨提示参见教材p81.

72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有()。

a.审查安全技术措施或专项施工方案。

b.编制安全技术措施或专项施工方案。

c.对施工现场的安全生产负总则。

d.对施工安全事故隐患提出整改要求。

e.出现安全事故，负责成立事故调查组。

【标准答案】ad。

【答案解析】本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材p246-247.

73根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

a施工在安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误。

b因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误。

c地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加。

d由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误。

e因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误。

【标准答案】cd。

【答案解析】本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。参见教材p123.

74根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。

a替代性b辅助性。

c临时性d长期性。

e关键性。

【标准答案】abc。

【答案解析】本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。参见教材p133.

75.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

a.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任。

b.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任。

c.承包人应当负责返修，费用由发包人承担。

d.造成发包人损失的，承包人不承担责任。

e.承包人应当负责返修，费用由承包人承担。

【标准答案】be。

【答案解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材p285.

76下列各项权力中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。

a检举权b控告权c批评权。

d接受安全教育培训的权利。

e危险报告权。

【标准答案】abc。

【答案解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权;施工安全防护用品的获得权;批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。参见教材p206-207.

77根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分为()。

a一般事故b较大事故。

c严重事故d重大事故。

e特别重大事故。

【标准答案】abde。

【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。参见教材p232.

78.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

a.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力。

b.中标候选人未缴纳履约保证金。

c.中标候选人放弃中标。

d.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力。

e.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力。

【标准答案】ade。

【答案解析】本题考查的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。参见教材p87.

79根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。

a违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同。

b由用人单位提供的格式劳动合同。

c用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同。

d与用人单位代理人答案的劳动合同。

e未明确规定合同期限的劳动合同。

【标准答案】ac。

【答案解析】本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。参见教材p128.

80下列关于分包的说法中，正确的有()。

a招标人可以直接指定分包人。

d中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成。

e经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人。

【标准答案】bc。

【答案解析】联硕教育温馨提醒：本题考查的是建设工程分包规二建《建设工程法规》真题及答案定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。参见教材p97。

二建法规篇六

1下列法律中，属于行政法的是()。

a.《公司法》。

c.《合同法》。

d.《行政诉讼法》。

【答案】b。

2按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。

a.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》。

b.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》。

c.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》。

d.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》。

【答案】d。

3下列关于法律效力等级排序正确的是()。

a.宪法法律行政法规地方政府规章。

b.法律行政法规地方性法规部门规章。

c.行政法规部门规章地方性法规地方政府规章。

d.国际条约宪法地方性法规司法解释。

【答案】a。

4施工企业取得法人资格的时间为()。

a.注册资金到位日。

b.公司成立日。

c.工商部门核准登记日。

d.建设行政主管部门颁发资质证书曰。

【答案】c。

5某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

a.施工企业。

b.项目部。

c.该企业的建设单位。

d.该项目的监理单位。

【答案】a。

6根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

a.委托代理人。

b.法定代理人。

c.指定代理人。

d.职务代理人。

【答案】a。

7下列情形中，构成委托代理终止的`是()。

a.代理人辞去委托。

b.被代理人取得民事行为能力。

c.被代理人死亡。

d.被代理人与代理人之间的监护关系消灭。

【答案】a。

8代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的，属于()。

a.有权代理。

b.无权代理。

c.表见代理。

d.滥用代理权。

【答案】b。

9甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

a王某的行为为无权代理，合同无效。

b王某的行为为表见代理，合同无效。

c王某的行为为表见代理，合同有效。

d王某的行为为委托代理，合同有效。

【答案】c。

10按照《物权法》的规定，建设用地使用权自()时设立。

a.合同签订。

b.合同生效。

c.登记。

d.支付出让金。

【答案】c。

二建法规篇七

二建法规篇八

二建法规篇九

二建法规篇十

1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

a、登记b、注册。

c、备案d、所在单位考核合格。

2、行政法规的的制定主体是（）。

a、全国人民代表大会b、全国人民代表大会常务委员会c、国务院。

d、最高人民法院。

3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务的（）。

a、抵消。

b、提存。

c、混同。

d、免除。

a、1。

b、2。

c、4。

d20。

5、根据《物权法》不适合用于质押财产的是。

a、汇票。

b仓单。

c建设用地。

d应收账款。

6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是a转让。

b、抵押。

c出资入股。

d投保火灾险。

7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

a100。

b200。

c、600。

d1000。

d、国家提倡对建筑工程实行总承包。

10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为a评标价。

b投标报价。

c招标控制价。

d标底。

13、经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲的行为的正确说法是：

a属于在投标有效期内撤回投标文件b属于放弃中标。

c甲的要求不能被接受，必须继续参加投标d甲可向招标人申请退还部分投标保证金。

15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。

b当地安全生产监督管理部门。

c县级以上地方人民政府。

d省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门。

a幕墙分包企业。

b施工总承包企业。

c监理单位。

d建设单位。

a县级以上人民政府。

b省级政府特种设备安全监督部门c国务院。

d国务院特种设备安全监督部门。

a建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求b建设单位有权„„。

c建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业。

d建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料。

23、企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月a1。

b2c3。

d6。

a增加工程内部装饰。

b建筑主体和承重结构变动c增加工程造价总额。

d改变建筑工程。

25、建设工程施工总承包企业将装也工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。

d分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任。

27、必须经总监理工程师签字的工作是（）a开工前的放线定位。

b分项工程验收c下一步工序。

c建设工程竣工验收。

28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。

a只能由生产厂家承担。

b只能由供应商承担c只能施工企业自行承担。

d可向生产厂商。

29、需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位讲有关资料向（）报告。

a公安消防。

b建设工程安全监督机构c建设行政主管部门。

d上级主管部门30、下列争议中属于劳动争议的是（）。

d进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议。

31、劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年a6个月。

b1年c2年。

d5年。

32、劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的固定，该处理结果为（）。

a该使用期为劳动合同期限。

b按无效劳动合同处理c按无固定器限合同处理。

d按完成一定工作任务为期限的合同处理。

33、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）a固定期限。

b无固定期限c以完成一定任务为期限。

d短期。

34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）a警告。

b罚款c支付违约金。

d没收财产。

35、下列合同中，受合同法调整的是（）a婚姻。

b收养c买卖。

d行政。

36、在合同法中，要约生效的时间是（）。

a要约人发出要约时。

b要约达到受要约人时c受要约人作出承诺时。

d受要约人承诺到达时。

37、在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）a要约。

b要约邀请c反要约。

d承诺。

38、受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（）。

a承诺超时。

b承诺延误c新承诺。

d新要约。

39、下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）a当事人无履约能力。

b当事人对合同有重大误解c违反法律法规的强制性规定d违法法定的形式。

b3各月c6个月。

d1年。

41、关于待定合同的说法，正确的是（）。

a善意相对人不享有撤销的权利。

b效力待定合同的相对人有催告权c待定合同是生效合同。

d待定合同是无效合同。

42、甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。

a丙不能以自己名义起诉甲。

b丙起诉甲是在行使代位权c丙起诉甲以50万元为限。

d丙的起诉费用由自己支付。

b债务人放弃到期的债权c债务人将巨额财产赠与他人d债务人出售其全部财产。

b乙公司的法人代表变更c合同签约人变更。

d买卖数量变更。

a24。

b27c30。

d42。

47、某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）a监理单位。

b银行c建设单位。

d施工企业。

48、定金合同以（）之时生效。

a当事人签字。

b合同备案c定金实际交付。

d主合同成立。

49、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。

a行政调解。

b法院调解c仲裁调解。

d人民调节50、一裁定终局体现了仲裁的（）特点。

a专业性。

b自愿性c独立性。

d快捷性。

51、仲裁的保密性特点体现在他（）为原则。

a不开庭审理。

b不允许代理人参加c不公开审理。

d不允许证人参加。

52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。

a留存。

b强制执行c。

53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）。

a原告所在地。

b被告所在地c合同签定地。

d合同施行地。

54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）a代为。

b进行和解c。。。

55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日a5。

b。c10。

d15天。

b司法行政机关c仲裁机构。

d公安机关。

57、关于仲裁调解的说法，正确的是（）a仲裁庭必须先进行调解。

b调解不成不能做出。书。

c仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力d。。

c甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁d甲乙。。。

59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。

a应按乙、丙的意见做出仲裁书b应该按甲的意见做出仲裁书。

c甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定d按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见60、施工企业认为（）。其合法机构，可以申请行政复议。

a建设单位违约的行为。

b总监理工程师的停工决定c上级企业的处理决定。

d行政机关的罚款。

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包a代建。

b施工c监理。

d设计e设备采购。

62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为a不违反法律。

b、不违背社会公德c．。。

d不与第三人利益相冲突e不与社会公共利益相冲突。

63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）a建筑物。

b建设用地使用权b生产设备、材料。

d在建工程e在建船舶。

64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（）a。。。

b工程建国家强制性标准c工程设计文件。

d施工企业管理制度e建设工程施工合同。

65、投标有效内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。a撤回投标文件。

b补充投标文件c放弃中标。

d澄清投标文件e．。。

66、施工作业施工人员安全生产义务（）a使用劳动生产安全用具b接受安生生产培训c发现事故立即报告d。。。e为自己。。

67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）。

a发生安全事故应由工人自负。

b该条款为无效条款c施工企业应受行政处罚。

d。。

e施工企业负责人应受行政罚款。

68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。

a对建设工程项目的安全生产负总责。

b落实安全生产责任制c制定安全生产规章制度和操作规程。

d确保安全生产费用的专项使用e根据工作特点组织制定安全施工措施69、取得安全生产许可证的条件是（）。

a特种作业人经考核合格。

b职工参加工伤保险c通过了安全生产管理体系认证。

d进行了安全评价e已办理安全。。

70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）a保修范围。

b保修期限。

c质量保证金的退还方式。

d质量保证金预留比例e保修责任。

71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）a建立进货验货制度b．。产品。。

c对使用有瑕疵的产品进行说明。

d为扩大销售，对。。e快过期的产品降价销售。

72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。，下列说法正确的是（）a禁止一切夜间施工。

b因特殊需要进行夜间施工的，须获批准c必须公告安民d．。

e在开工15日前。。。。行政主管部门报告。

73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（）a。。

b。。

c。。

d签订专业技术培训服务违约金。

e签订竞业。

74、建设工程合同属于（）。

a有名合同。

b实践合同c要式合同。

d有偿合同e单务合同。

b法定代表人并追究刑事责任c．丧失。

d企业负有较大债务e转移财产试图躲避债务。

76、合同权利文件终止时，不影响（）之效力a结算条款。

b清理条款c仲裁条款。

d担保条款e．。

77、民事违约责任的承担方式有（）。

a赔偿损失。

b采取。。c定金。

d精神损失赔偿e赔礼道歉。

b总承包企业c分包企业。

d实际施工人e建设行政主管部门。

79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）a当事人必须在开庭前提出回避申请。

e仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权。

二建法规篇十一

1在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为()。

a.法律形式。

b.法律体系。

c.法律规范。

d.法律部门。

【答案】d。

2.下列法律中，属于社会法的是。

a.《安全生产法》。

b.《招标投标法》。

c.《物权法》。

d.《合同法》。

【答案】a。

3不同法律对同一事项的'规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

a.制定机关。

b.最高人民法院。

c.国务院。

d.全国人大常委会。

【答案】d。

4根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。

a.公司营业执照签发。

b.申请公司设立。

c.工商管理机关批准。

d.组织机构代码证签发。

【答案】a。

5下列属于委托代理终止的是()。

a.被代理人取得民事行为能力。

b.被代理人恢复民事行为能力。

c.代理期间届满或者代理事务完成。

d.指定代理的人民法院取消指定。

【答案】c。

6在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。

a.第三人自己承担损失。

b.代理人独自向第三人承担责任。

c.被代理人独自向第三人承担责任。

d.被代理人与代理人向第三人承担连带责任。

【答案】d。

7按照《物权法》的规定，建设用地使用权自()时设立。

a.合同签订。

b.合同生效。

c.登记。

d.支付出让金。

【答案】c。

8.某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。

a.刑事责任。

b.违约责任。

c.侵权责任。

d.行政责任。

【答案】c。

9.专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和()。

a.内部设计。

b.产品方案。

c.外观设计。

d.产品构造。

【答案】c。

10.王某经长期研究发明了高薪度建筑涂料腔粉，年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()。

a.年3月5日。

b.2021年3月15日。

c.2021年5月15日。

d.2023年2月13日。

【答案】b。

二建法规篇十二

一、试题概况。

二级建造师考试法规科目的考试共有试题80道，均为客观题；其中，单选60题，每题1分，多选20题，每题2分，卷面满分100分。

二、建造师俱乐部题库的对比。

1．在此次考试中出现的试题中，中国建造师俱乐部题库与考试真题的覆盖比例为80%，其中，原题相同方式比例为24%，知识点相同方式为56%。

知识点相同方式中包括单选题36道，多选题10道（分别为第4、6、7、8、12、13、15、18、19、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、36、39、41、42、43、45、46、47、48、50、53、55、57、58、59、61、62、63、64、65、70、72、74、76、79题）。

2．在此次考试的试题中，中国建造师俱乐部题库中没有覆盖的比例为20%，其中，单选为12道，多选为4道（分别为第10、14、37、38、40、44、49、51、52、54、56、60、66、67、68、80题）。

三、与考试大纲要求的对比。

在此次考试出现的试题中，大纲要求掌握的比例为84%（其中，单选题48道，多选题18道）；熟悉的比例为10%（其中，单选题6道，多选题2道），了解的比例为6%（单选题6道）。

四、真题的章节分布情况。

建设工程法律制度部分中，考题具体分布情况如下：

2z201010中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z201020中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z201030中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201040中，所占比例为5%，其中单选题3道，多选题1道；

2z201050中，所占比例为3%，其中单选题1道，多选题1道；

2z201060中，所占比例为1%，其中单选题1道，无多选题；

2z201070中，所占比例为5%，其中单选题1道，多选题2道；

2z201080中，所占比例为5%，其中单选题3道，多选题1道；

2z201090中，所占比例为7%，其中单选题3道，多选题2道；

2z00中，所占比例为13%，其中单选题7道，多选题3道；

2z201110中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201120中，所占比例为9%，其中单选题5道，多选题2道；

2z201130中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201140中，所占比例为3%，其中单选题3道，无多选题；

2z201150中，所占比例为1%，其中单选题1道，无多选题；

2z201160中，所占比例为3%，其中单选题1道，多选题1道；

2z201170中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201180中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题。

2．2z00合同法律基本制度所占分值比例为27%，其中单选题17道，多选题5道；

合同法律基本制度部分中，考题具体分布情况如下：

2z202010中，所占比例为9%，其中单选题3道，多选题3道；

2z202020中，所占比例为6%，其中单选题6道，无多选题；

2z202030中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z202040中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z202050中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z202060中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题。

二建法规篇十三