在商务领域中，合同是保证交易安全和合法性的基础。在签署合同之前，我们需要明确交易的目的和内容。这里整理了一些优秀的合同写作案例，供大家学习参考。

电承包施工合同篇一

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

一、工程名称：麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。

二、工程地点：麻城宋埠。

三、承包方式：包工、包机械、包安全。

一、合同工期总日历天数10天。

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300____元/组（一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：

乙方：

______年_____月_____日。

电承包施工合同篇二

发包方：_____________(甲方)。

承包方：_____________(乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

工程名称：_____________桥梁工程。

工程地点：_____________。

工程工期：_____________天。

_____________桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

一、甲方责任和义务。

1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

二、乙方责任和义务。

1、乙方一切食宿问题自行解决。

2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按_____________元/人.次罚款，在工程款中扣除。

3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

1、合同综合单价：

模板施工：_____________元/m2。

混凝土施工：_____________元/m3。

砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面)：_____________元/m2。

钢筋制作安装：_____________元/t。

上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

2、付款方式。

本工程无预付款。每月_____________日验收合格后，按完成的合格工程量结算_____________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

1、工期_____________天为控制目标。

2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天_____________元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

4、工程一经验收通过，乙方必须在_____________内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次_____________元罚款，罚款在当月工程款中扣除。

4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。

2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。

其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

本合同经双方签字后生效。共一式_____________份，双方各执_____________份。工程竣工结算后自行废止。

甲方代表：_____________。

乙方代表：_____________。

签订时间：_____________。

电承包施工合同篇三

发包单位：(以下简称甲方)。

承包单位：(以下简称乙方)。

乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工规范，在保证质量的前提下进行施工，为了使工程顺利进行，在条件具备的基础上结合本工程实际情况，经双方同意的情况下，特订立本合同，本合同根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，此合同受法律保护，双方当事人必须全面履行本合同规定的义务，望双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：基本以预算范围面积平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。

五、工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，每平方米元。

六、付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价(约)元，以预算总造价的%付给乙方，计人民币元，尚余%在施工中付%，待工程结束后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。

七、工程日期：合同签订后，乙方自xx年xx月xx日开工至xx年xx月xx日，除雨天大风和资金不到位的情况下，造成误工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。

八、安全条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条例，但甲方必须交代清楚，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，协助乙方抢救工作。

九、甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件，在施工中，如甲方给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。

十、保修期限：乙方工程竣工后，按《国家保修法》规定保修，保修期为年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。

十一、其它：本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

_________年____月____日。

电承包施工合同篇四

身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立合同如下：

1、工程名称：湖南省怀化市高速铁路南站广场，站楼铺装。

2、工程内容：铺装及本项目相关联的工程。

1、本项目工程设计图纸所包含的工程内容。

2、承包方式：包工不包料、包质量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。

开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日

经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。

600x800x40厚石材板铺装元/平方；路治石安装元/米；沟盖板500x100x80厚安装元/块；计时工，大工元/工日；小工元/工日，其他未涉及单价的项目，双方另行协商定价。

按合同约定进行施工，确保工程质量、服从甲方合理安排，合理使用材料，不准故意浪费材料，严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须承担所有的损失。

甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工天内全部结算付清乙方工程款。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

电承包施工合同篇五

甲方：

乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司。

为明确甲乙双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》以及甲方的要求，经双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守。一、工程名称：

二、工程地点：大亚湾西区三、承包范围：

四、承包方式：包工、包料形式（除钢筋外）五、承包内容：

进行检测，检测单位应经当地质检部门认可（检测费用由甲方自负）。六、工程量、计量、单价、总价、结算及其他约定：

本植筋工程完成后，检查合格七天内结算付清所有植筋款。七、质量要求及罚款：

整洁。

4、施工过程中乙方必须按安全操作规程施工，发生安全事故由乙方承担一切责任。5、乙方工作人员应听从现场施工管理人员的指挥和安排，做到哦随叫随到。八、双方责任：1、甲方责任：

（1）主管及工程师对工作质量，进度及工程量进行监督验收，解决应由甲方负责解决的。

有关事宜。

（2）向乙方进行施工图，施工组织设计，质量要求，施工规范和操作规程交底。2、乙方责任：

（1）负责组织具有一定技能的人员进场进行施工，严格执照设计图纸要求和规范进行。

操作，服从甲方现场管理人员的调配和检查监督，遵守甲方公司的管理规定。

九、违约责任：

单方面终止合同，由此产生的责任和损失由乙方全部承担。

所有发生的费用及支付方式，按甲方在乙方的“植筋报价综合表”上的签字执行，即甲方同意上述所有报价单蛮实际植筋数量计算总价：需检测，检测费由甲方自负，完工验收后七天内，甲方支付乙方全部的工程款。十一、争议的解决：

执行本合同双方发生的争议时，由双方协商解决，协商不成的任何乙方可向仲裁委员会申请仲裁。

十二、本合同不包括水电费、钢筋。

十三、本合同自甲乙双方各执一份，同具法律效力。本合同未尽事宜，双方本着公平、公正的原则，协商解决，必要时签订补充协议。

甲方：乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司。

代表人：代表人：

日期：年

惠州市华良建筑加固工程有限公司植筋报价单建设单位：

工程名称：

工程地址：

电承包施工合同篇六

甲方承建的工程室内_________天花吊顶单项工程，于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

_________施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水_________吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。

根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_________吊顶每平方米_____________元整;石膏线条每米_____________元整。

甲方责任：

1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。

2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。

3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的`指挥、监督、实施与管理。

乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。

3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，工程完工后，甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后，十天内结算并付清所有工程款。

甲方(盖章)：_________。

乙方(盖章)：_________。

_________年____月____日。

电承包施工合同篇七

甲方：xx政府（以下简称甲方）。

乙方：xxx建筑工程有限公司（以下简称乙方）。

一、工程规模：

在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为...。

二、工程地点：

xxx镇三联村一组。

按照原设计图纸施工，包工包料。

每平方米综合单价承包法。

五、付款办法：

工程验收后，由财政局负责工程结算。

六、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。

七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

八、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定人代表。

法定人代表。

电承包施工合同篇八

依照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》之有关规定，甲方将泗县龙岗大桥钢筋工程委托给乙方施工，为了明确双方责任、权利和义务，经双方一致同意，特签订本合同，以双方共同遵守。

1、工程名称：泗县龙岗大桥。

2、工程地点：泗县墩集镇。

包工不包料（包任务、包质量、包进度、包安全及机械、劳保用品等包干方式）。

全部施工图纸及设计变更范围内要求钢筋工完成的全部工作量。（含所有预制构件和附属工程的钢筋施工）。

1本工程采用单价合同承包方式，钢筋施工承包单价为__________元/吨（综合单价）。计量均按施工图纸结合实际抽筋经核对后为准。

2本合同书列明的.合同价，包括完成工程并按合同规定履行所有义务和责任所发生的一切费用。

3、付款方式。

1本合同工期为个月，时间约在_____年_____月_____日开始，_____年_____月_____日。

2.在工期内，因甲方原因造成误工，免除乙方责任。如因乙方原因造成甲方不能施工或延误下道工序工期，由乙方承担相应责任，并负责赔偿由此引起的相应损失。

六、质量要求、工程管理：

2、乙方在施工中，如因质量问题造成的一切损失，由乙方承担，甲方在乙方工资款中扣除。

3、乙方必须按施工图纸进行下料，否则引起的返工和材料浪费由乙方承担责任。材料按双倍价格扣除乙方工资款。

4、乙方应确保项目部编制的总进度计划，在规定的期限内完成，以便和其他工种衔接。服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度要求通知单组织施工。

5、乙方必须遵守工地各项制度、条令，严格服从甲方的统一调。

遣、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。

1、甲方负责对乙方进行技术交底。

2、乙方必须落实专门施工员，未经甲方同意不得随意更换。不得雇佣身体残疾和有精神障碍人员进入施工场地施工，一旦发现，甲方有权责令其退场。

3、乙方应严格按照甲方施工方案组织实施，必须满足甲方对质量、进度、安全的要求，如擅自变更或质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方赔偿，并负责返工达到要求为止，如违规作业的或不服从甲方指挥等甲方有权令乙方整顿直至退场，其工资款额按60%结算。

4、文明施工时实现安全，确保质量的前提条件，甲乙双方应携手共创文明工地，做到工完场清；凡是未做到上述要求的甲方将根据实际情况处以扣款。

6、乙方施工人员必须遵守安全规程，禁止违章作业，施工机械必须有合格的机械操作工专人操作，凡因乙方人员不服从指挥，违章作业，以及施工中存在着安全隐患乙方未能及时提出整改，所造成的一切安全事故，其损失由乙方自负，甲方概不负责。

7、甲方按乙方计划提供材料。（但乙方必须在七天以前向甲方提供下段工程的材料计划。如不提前提供计划，影响工期由乙方负责）。

1、打架闹事：乙方人员不论任何原因在施工现场打架闹事，甲方。

有权责令其退场。因打架造成一切后果，由乙方负责，罚款按相关制度执行。

2、工种配合：各工种之间应树立整体观念，团结友爱，互相配合、协调，做到互不影响。若因工种影响而未能完成进度计划，甲方对其造成的影响的工种进行每天罚款500元。

3、乙方自行携带的机械及工具由乙方自己保管。如有丢失，甲方概不负责。

甲方负责人：____________________。

乙方负责人：_______________。

_____年_____月_____日。

电承包施工合同篇九

甲方：

乙方：

在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为：

xxx镇三联村一组。

按照原设计图纸施工，包工包料。

每___平方米综合单价承包法。

工程验收后，由财政局负责工程结算。

乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，双方各执一份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

xx年xx月xx日。