每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

二级建造师法律法规考试真题及答案解析篇一

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

a．登记 b．注册 c．备案 d．所在单位考核合格

2．行政法规的制定主体是（）。

a．全国人民代表大会 b．全国人民代表大会常务委员会

c．国务院 d．最高人民法院

3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。

a．抵消 b．提存 c．混同 d．免除

4．甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。

a．1

b．2

c．4

d．20 5．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。

a．汇票 b．仓单 c．建设用地 d．应付款

6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

a．转让 b．抵押 c．出资入股 d．投保火灾险

7．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

a．100

b．200

c．600

d．1000 8．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

a．总承包合同可以采用书面形式或口头形式

b．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

c．建筑工程只能招标发包，不能直接发包

d．国家提倡对建筑工程实行总承包

9．下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

a．未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包

b．将专业工程分包给不具备资质的承包人

c．将劳务作业分包给不具备资质的承包人

d．未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

10．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

a．该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标

b．该联合体成员签订共同投标协议

c．该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

d．甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投 11．通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。

a．评标价 b．投标报价 c．招标控制价 d．标底

12．评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。

a．评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

b．评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名

c．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取

d．评标委员会成员由3人组成 13．经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：（）。

a．属于在投标有效期内撤回投标文件 b．属于放弃中标

c．甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 d．甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14．关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。

a．生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

b．建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任

c．建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责

d．某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15．生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。

a．2年内不得担任本施工企业的中层管理人员

b．3年内不得担任监理单位的主要负责人

c．5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

d．终身不得担任任何施工企业的主要负责人

16．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。

a．本企业负责人 b．当地安全生产监督管理部门

c．县级以上地方人民政府 d．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

17．某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故．造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。

a．幕墙分包企业 b．施工总承包企业 c．监理单位 d．建设单位

18．根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由（）批准。

a．县级以上人民政府 b．省级政府特种设备安全监督部门

c．国务院 d．国务院特种设备安全监督部门

19．房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。

a．要求施工企业购买其制定的不合格消防器材

b．申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料

c．甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

d．甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门

20．关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

a．建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求

b．建设单位有权压缩合同约定的工期

c．建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

d．建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

a．意外伤害保险属于非强制险 b．保险由建设单位办理

c．实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

d．保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

22．基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。

a．施工企业项目经理和现场监理工程师 b．施工企业负责人和建设单位负责人

c．建设单位负责人和总监理工程师 d．施工企业技术负责人和总监理工程师

23．企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月。

a．1

b．2

c．3

d．6 24．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

a．增加工程内部装饰 b．建筑主体和承重结构变动

c．增加工程造价总额 d．改变建筑工程

25．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。

a．分包工程质量由分包企业负总责。b．分包工程质量由分包企业单独承担责任

c．总承包企业对分包工程质量承担连带责任

d．分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

26．因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。

a．施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

b．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

c．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔

d．施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修

27．必须经总监理工程师签字的工作是（）。

a．开工前的放线定位 b．分项工程验收 c．下一步工序 d．建设工程竣工验收

28．某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。

a．只能由生产厂家承担 b．只能由供应商承担

c．只能施工企业自行承担 d．可向生产厂商提出赔偿

29．需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。

a．公安消防机构 b．建设工程安全监督机构

c．建设行政主管部门 d．上级主管部门

30．下列争议中属于劳动争议的是（）。

a．企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

b．公司股东李某因股息分配产生的争议

c．王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

d．进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

31．劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。

a．6个月

b．1年

c．2年

d．5年

32．劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同（）。

a．试用期为劳动合同期限 b．按无效劳动合同处理

c．按无固定期限合同处理 d．按完成一定工作任务为期限的合同处理

33．用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。

a．固定期限 b．无固定期限 c．以完成一定任务为期限 d．短期

34．下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

a0．警告 b．罚款 c．支付违约金 d．没收财产

35．下列合同中，受合同法调整的是（）。

a．婚姻 b．收养 c．买卖 d．行政

36．在合同法中，要约生效的时问是（）。

a．要约人发出要约时 b．要约达到受要约人时

c．受要约人作出承诺时 d．受要约人承诺到达时

37．在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。

a．要约 b．要约邀请 c．反要约 d．承诺 38．受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（）。

a．承诺超时 b．承诺延误 c．新承诺 d．新要约

39．下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）。

a．当事人无履约能力 b．当事人对合同有重大误解

c．违反法律法规的强制性规定 d．违反法定的形式

40．在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。

a．1个月

b．3个月

c．6个月

d．1年 41．关于待定合同的说法，正确的是（）。

a．善意相对人不享有撤销的权利 b．效力待定合同的相对人有催告权

c．待定合同是生效合同 d．待定合同是无效合同

42．甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。

a．丙不能以自己名义起诉甲 b．丙起诉甲是在行使代位权

c．丙起诉甲以50万元为限 d．丙的起诉费用由自己支付

43．下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。

a．受让人明知债务人以不合理低价转让财产 b．债务人放弃到期的债权

c．债务人将巨额财产赠与他人 d．债务人将其全部财产转让

44．甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

a．甲公司名称变更 b．乙公司的法人代表变更

c．合同签约人变更 d．买卖数量变更

45．某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（）万。

a．24

b．27

c．30

d．42 46．关于担保的说法，正确的是（）。

a．质押不转移对质押财产的占有

b．建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象

c．企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人

d．以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效

47．某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。

a．监理单位 b．银行 c．建设单位 d．施工企业

48．定金合同以（）之时生效。

a．当事人签字 b．合同备案 c．定金实际交付 d．主合同成立

49．王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。

a．行政调解 b．法院调解 c．仲裁调解 d．民间调节

50．一裁定终局体现了仲裁的（）特点。

a．专业性 b．自愿性 c．独立性 d．快捷性

51．仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。

a．不开庭审理 b．不允许代理人参加 c．不公开审理 d．不允许证人参加

52．在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。

a．进行判决 b．强制执行 c．留置送达 d．重新调解

53．甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）。

a．原告所在地 b．被告所在地 c．合同签定地 d．合同施行地

54．在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）。

a．代为承认对方的诉讼请求 b．进行和解 c．变更诉讼请求 d．法庭辩论

55．对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。

a．5

b．7

c．10

d．15

56．仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。

a．人民法院 b．司法行政机关 c．仲裁机构 d．公安机关

57．关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

a．仲裁庭必须先进行调解 b．调解不成不能做出裁决书

c．仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力

d．经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

58．在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（）。

a．甲与乙不能自行进行和解 b．甲乙达成和解不能撤回仲裁申请

c．甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁

d．甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

59．甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。

a．应按乙、丙的意见做出仲裁书 b．应该按甲的意见做出仲裁书

c．甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

d．按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

60．施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

a．建设单位违约的行为 b．总监理工程师的停工决定

c．上级企业的处理决定 d．行政机关的罚款、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

61．某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包。

a．代建 b．施工 c．监理 d．设计 e．设备采购

62．民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（）。

a．不违反法律 b．不违背社会公德

c．不存在认识错误等外在因素 d．不与第三人利益相冲突

e．不与社会公共利益相冲突

63．下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）。

a．建筑物 b．建设用地使用权 c．生产设备、材料

d．在建工程 e．在建船舶

64．项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。

a．iso质量体系 b．工程建设国家强制性标准

c．工程设计文件 d．施工企业管理制度 e．建设工程施工合同

65．投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。

a．撤回投标文件 b．补充投标文件 c．放弃中标

d．澄清投标文件 e．说明(解释)投标文件

66．施工作业人员进行安全生产的义务有（）。

a．使用劳动生产安全用具 b．接受安生生产培训 c．发现事故隐患立即报告 d．发生危及人身安全的事故先进行抢救 e．为自己购买从业保险

67．某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）。

a．发生安全事故应由工人自负 b．该条款做无效处理

c．施工企业应受行政处罚 d．应撤销施工企业的资质

e．施工企业主要负责人应受行政罚款

68．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。

a．对建设工程项目的安全生产负总责 b．落实安全生产责任制

c．制定安全生产规章制度和操作规程 d．确保安全生产费用的专项使用

e．根据工作特点组织制定安全施工措施

69．取得安全生产许可证的条件是（）。

a．特种作业人员经考核合格 b．职工参加工伤 c．通过了安全生产管理体系认证

d．进行了安全评价 e．已办理安全监督手续

70．根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）。

a．保修范围 b．保修期限 c．质量保证金的退还方式

d．质量保证金预留比例 e．保修责任

71．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）。

a．建立进货验货制度 b．产品包装上的标识不真实

c．对使用有瑕疵的产品进行说明 d．为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传

e．快过期的产品降价销售

72．某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。

a．禁止一切夜间施工作业活动 b．因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

c．建设工程施工前必须公告附近居民 d．其他有效的控制噪声污染的措施

e．在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告

73．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

a．扣押居民身份证 b．扣押职业资格证 c．要求提供担保

d．签订专业技术培训服务违约金 e．签订竞业限制保证书

74．建设工程合同属于（）。

a．有名合同 b．实践合同 c．要式合同

d．有偿合同 e．单务合同

75．应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使抗辩权。

a．经营状况严重恶化 b．法定代表人被追究刑事责任 c．丧失信誉

d．企业负有较大债务 e．转移财产试图躲避债务

76．合同权利文件终止时，不影响（）之效力。

a．结算条款 b．清理条款 c．仲裁条款 d．担保条款 e．失业条款

77．民事违约责任的承担方式有（）。

a．赔偿损失 b．采取补救措施 c．继续履行 d．精神损失赔偿 e．赔礼道歉

78．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。

a．招标代理机构 b．总承包企业 c．分包企业

d．实际施工人 e．建设行政主管部门

79．关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）。

a．当事人必须在开庭前提出回避申请 b．当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出

c．案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避

d．人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出

e．申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作

80．关于仲裁协议的说法，正确的有（）。

a．仲裁协议应当是书面形式

b．仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

c．仲裁协议必须在争议发生前达成d．没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

e．仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

一、单项选择题

1．b【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选b。

2．c【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选c。

3．c【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。故选c。

4．a【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选a。

5．c【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选c。

6．d【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选d。

7．c【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选c。

8．d【解析】总承包合同必须采用书面形式，a错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，b错误；《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”c错误；《建筑法》第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选d。

9．a【解析】依据《建筑法》上述规定，《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的；②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选a。

10．b【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选b。

11．b【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价为投标报价。故选b。

12．c【解析】评标委员会成员为5人以上单数，d错误；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，b错误；评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，a错误。故选c。

13．a【解析】依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的通知，属于在投标有效期内撤回投标文件。故选a。

14．a【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施；②管理保障措施；③经济保障措施；④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。c错误。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。b错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。d错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，属于经济保障措施。故选a。

15．c【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故，构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选c。

16．a【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选a。

17．b【解析】对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选b。

18．d【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选d。

19．d【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。故选d。

20．d【解析】建设单位有下列行为的，依法承担赔偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；②要求施工单位压缩合同约定的工期；③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选d。

21．c【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选c。

22．d【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选d。

23．c【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选c。

24．b【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选b。

25．c【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选c。

26．b【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选b。

27．d【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选d。

28．d【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选d。

29．a【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选a。

30．d【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选d。

31．c【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选c。

32．a【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故选a。

33．c【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选c。

34．c【解析】承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。故选c。

35．c【解析】不受合同法调整的主要关系类型：①有关身份关系的合同；②有关政府行使行政管理权的行政合同；③劳动合同；④政府问协议。故选c。

36．b【解析】《合同法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选b。

37．a【解析】在建设工程招标程序中，招标的法律性质是要约。故选a。

38．d【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选d。

39．c【解析】无效合同的原因：①一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益；②一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益；③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；④以合法形式掩盖非法目的；⑤损害社会公共利益；⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选c。

40．d【解析】《合同法》第五十五条规定：“有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选d。

41．b【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”故选b。

42．b【解析】《合同法》第七十三条规定：“因债务人怠于行使到期债务，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”故选b。

43．d【解析】《合同法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”故选d。

44．d【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选d。

45．c【解析】第一，见教材193页：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，本题都是15万元。第二：违约金具有赔偿损失的作用。教材192页：违约金，是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明：违约金具有赔偿损失的作用，违约金不足以赔偿损失，可以增加，本题损失12万元，未超过违约金15万。因此，最多15万元。

第一、第二合计，最多可获得的赔偿是30万元，答案c。

46．d【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。a错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”b错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任，所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。c错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选d。

47．b【解析】某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选b。

48．c【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选c。

49．d【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式，即为民间调解。故选d。

50．d【解析】仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选d。

51．c【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选c。

52．a【解析】中华人民共和国民事诉讼法，《民事诉讼法》第89条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”这一规定包括两个方面的要求：一是调解书必须送达双方当事人签收。据此，调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才能生效。如果一方或双方当事人拒绝签收的，应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。第九十一条 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。即使按原考试大解析，请注意: 《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定: 当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力，自然不能强制执行。答案a。

53．c【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定：合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选c。

54．d【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。故选d。

55．d【解析】对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。故选d。

56．a【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选a。

57．c【解析】调解成功的，仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书，当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的，则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选c。

58．d【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选d。59．a【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选a。

60．d【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选d

二、多项选择题

61．bde【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选bde。

62．ab【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念，从考试技巧来分析，多选题宁可少选不能多选，建议不要选e。

63．abd【解析】物权法：第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。条文主旨：本条是物权法关于动产抵押效力的规定。

立法背景：物权法对不动产物权变动采登记生效主义，即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记，不办理登记，不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义，即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立，之所以没有要求如不动产抵押设立一样，以登记为生效要件。主要原因在于：第一，我国有关法律规定某些交通运输工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定：“设定民用航空器抵押权，由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记；未经登记，不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权，由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记；未经登记的，不得对抗第三人。”第二，当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任，如果对这些动产抵押也要求进行抵押财产登记，可能会对当事人造成不方便，也会增加抵押人的费用，特别是我国幅员辽阔，在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外，由于动产便于移动，即使办理了抵押登记，也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给他人。因此，动产抵押是否登记，应当给当事人以选择权，由他们根据具体情况自己决定。

法律解读：根据本条规定，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以办理抵押登记，也可以不办理抵押登记，抵押权不以登记为生效条件，而是自抵押合同生效时设立。但是，办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的，不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人，包括两方面含义：一是，合同签订后，如果抵押人将抵押财产转让，对于善意取得该财产的第三人，抵押权人无权追偿，而只能要求抵押人重新提供新的担保，或者要求债务人及时偿还债务。二是，抵押合同签订后，如果抵押人以该财产再次设定抵押，而后位抵押权人进行了抵押登记，那么，实现抵押权时，后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的，抵押权具有对抗第三人的法律效力，也就是说，抵押财产登记后，不论抵押财产转移到谁手中，只要债务履行期届满债务人没有履行债务，抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时还有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见，为了切实保障自己债权的实现，抵押权人最好进行抵押登记。答案e不能选。在建船舶为动产。

64．bce【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划；②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求；③国家及行业颁布的规范、技术标准等；④建设单位与施工承包单位签订的合同文件；⑤相关会议纪要，以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选bce。

65．ac【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证金予以没收。故选ac。

66．abc【解析】安全生产中从业人员的义务：①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。故选abc。

67．be【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选be。

68．bde【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

69．ab【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入；③设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；⑦依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；⑨有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；⑥法律、法规规定的其他条件。故选ab。这一题有可能是题目本身有问题。多选题应至少有两个正确答案，通过排除法，可以去掉cde选项，只能选ab。但看第⑤小点，应为持证上岗，考核合格，不一定立即拿到证，因此a选项不正确。

70．abe【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选abe。

71．ac【解析】供应商的产品质量责任和义务：①为产品质量负责的义务；②确保标识规范的义务；③确保包装质量合格的义务；④其他禁止性义务。e选项是销售者的责任和义务。故选ac。

72．d【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选bce。可能是题目有问题。注意：b选项，为“批准”，教材中为“证明”；e选项，为“报告”，教材中为“申报”。都是不同的概念，尤其是b选项。

73．de【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选de。

74．acd【解析】合同分类：①有名合同和无名合同；②双务合同与单务合同；③有偿合同与无偿合同；④诺成合同与实践合同；⑤要式合同与不要式合同；⑥格式合同与非格式合同；⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选acd。

75．ace【解析】根据《合同法》第六十八条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”故选ace。

76．abc【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选abc。

77．abc【解析】承担违约责任的基本形式：继续履行，采取补救措施，赔偿损失。故选abc。

78．bcd【解析】建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选bcd。

79．bde【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定，审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道，也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。故选bde。

80．ade【解析】仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ade。

二级建造师法律法规考试真题及答案解析篇二

2011年二级建造师考试真题及参考答案汇总

建筑工程实务真题及答案

一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1影响钢筋混凝土+c配箍率 2建筑物高度相同+c 圆形

3关于建筑石膏技术+d防火性能差 4水泥强度等级+b 3d和28d 5水准测量中+b ha+a-b 6最适合泵送+d 100 7立面铺贴+ d 满粘法

8根据相关规范门窗+ a 人造木板门 9关于建筑幕墙+d 在有镀膜 10闸浴间+a混凝土

11脚手架+d 安装红色的灯

12关于外用电梯+b 外用电梯底笼 13无需办理+c 现场食堂

14施工现场污水+b 市政管理

15关于施工现场临时用水+a 高度超过

16下列选项《民用建筑节能》+c 建材研制 17根据《建设工程项目管理》+ a 质量计划 18下列选项属于分部工程+ 屋面工程

19根据《建筑工程施工质量》+b 建设单位 20混凝土悬臂+d 100

二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21对混凝土构件+b环境类别c混凝土强度 d混凝土保护层 22地基验槽+b持力层c有浅埋d浅部e设计 23关于大体积+a控制d掺入 24高强螺栓+a喷b砂轮c

25工程实施过程+a地基b主体d装饰

26根据《危险性较大》+a建设单位b总监c项目设计d项目专职 27影响施工现场+a施工条件b周边

28可以使用36v+b高度低于2.2米c 高温d有导电 29根据《建设工程施工专业分包》+a组织d确保 30根据《建筑内部装修》+a合格b防火d燃烧

三、案例分析题(共4题，每题20分)

案一 在施工过程中

（1）按照累加数列错位相减取大差法

5分（2）计划工期t=136 5分

（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施

5分

（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。

（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担

（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分 案二:(1):事件一 4分

建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责

承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检(2):事件二 4分

原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》(3):事件二 4分

不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工

(4):事件三 ： 4分

凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收

(5):事件四 4分

建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，2010年9月18日 案三:(1)事件一 5分 不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位

(2)事件二 5分 书本上有。交叉作业（3）事件三中。5分 书本有。骨架隔墙

（4.）事件四 5分

按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 , 案四: 预付款:1000*10%=100(万元), 2分 预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分 6月份开始扣回预付款，6、7月份每月扣50万 4分

截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元., 2分

结算之前累计支付工程款:1000*90%=900, 2分 万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分 保修金:1005*5%=50.25万元 2分 结算方式，单项、单位、总决算 4分

法规真题及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。a 登记

b 注册

c 备案

d 所在单位考核合格

2.行政法规的制定主体是（）。a 全国人民代表大会

b 全国人民代表大会常务委员会 c 国务院

d 最高人民法院

3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）a 抵消

b 提存

c 混同

d 免除

4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。a

1b 2 c 4 d 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。a 汇票

b 仓单

c 建设用地

d 应收账款

6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。a 转让

b 抵押

c 出资入股

d 投保火灾险

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。a 100 b 200 c 600

d 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。a 总承包合同可以采用书面形式或口头形式

b 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 c 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 d 国家提倡对建筑工程实行总承包

9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。a 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 b 将专业工程分包给不具备资质的承包人 c 将劳务作业分包给不具备资质的承包人

d 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。a 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 b 该联合体成员签订共同投标协议

c 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 d 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头

11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。a 评标价

b 投标报价

c 招标控制价

d 标底

12.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。a 评标委员会成员的名单在评标结算前保密

b 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名

c 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 d 评标委员会成员由二人组成。

13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（a）。a 属于在投标有效期内撤回投标文件（属于要约的撤回）b 属于放弃中标

c 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 d 甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。a 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

b 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 c 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 d 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。a 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 b 3年内不得担任监理单位的主要负责人

c 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 d 终身不得担任任何施工企业的主要负责人.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。a 本企业负责人

b 当地安全生产监督管理部门 c 县级以上地方人民政府

d 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事 故应由（）上报有关主管部门 a 幕墙分包企业

b 施工总承包企业

c 监理单位

d 建设单位.根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（）批准。

a 县级以上人民政府

b 省级政府特种设备安全监督部门 c 国务院

d 国务院特种设备安全监督部门

19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。a 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材

b 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 c 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

d 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是(d)。a 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求

b 建设单位有权压缩合同约定的工期

c 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 d 建设单位应当根据工程需要 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。a 意外伤害保险属于非强制险 b 保险由建设单位办理

c 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 d 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。a 施工企业项目经理和现场监理工程师 b 施工企业负责人和建设单位负责人 c 建设单位负责人和总监理工程师 d 施工企业技术负责人和总监理工程师 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）月。（p85）a 1

b 2

c 3

d 6 根据建设工程质量管理条例对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。a 增加工程内部装修

b 建筑主体和承重结构变动

c 增加工程造价总额

d 改变建筑工程局部使用功能 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。

a 分包工程质量由分包企业负总责

b 分包工程质量由分包企业单独承担责任 c 总承包企业对分包工程质量承担连带责任

d 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。a 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

b 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 c 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 d 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是（）。a 开工前的放线定位

b 分项工程验收

c 下一步工序

d 建设工程竣工验收 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（）。a 只能由生产厂家承担

b 只能由供应商承担

c 只能施工企业自行承担

d 可向生产厂商提出赔偿

29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（）报批。a 公安消防机构

b 建设工程安全监督机构

c 建设行政主管部门

d 上级主管部门

30下列争议中，属于劳动争议的是（）。

a 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 b 公司股东李某因股息分配产生的争议 c 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

d 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。（p132）a 6个月

b 1年

c 2年

d 5年

劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（）。（p126）a 该试用期限为劳动合同期限 b 按无效劳动合同处理

c 按无固定期限合同处理

d 按完成一定工作任务为期限的合同处理

用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。a 固定期限

b 无固定期限

c 以完成一定任务为期限

d短期

下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（）。a 警告

b 罚款

c 支付违约金

d 没收财产

35下列合同中，受合同法调整的是（）。a 婚姻

b 收养

c 买卖

d 行政

在合同法中，要约生效的时间为（）。a 要约人发出要约时

b 要约达到受要约人时

c 受要约人做出承诺时

d 受要约人承诺到达时

在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（）。a 要约

b 要约邀请

c 反要约

d 承诺

受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（）。

a 承诺超时

b 承诺延误

c 新承诺

d 新要约

在合同法中，以下情形属于无效合同的是（）。a 当事人无履约能力

b 当事人对合同有重大误解

c 违反法律规定的强制性规定

d 违反法定的形式

关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行驶。a 1个月

b 3个月

c 6个月

d 1年

关于待定合同的说法，正确的是（）。a 善意相对人不享有撤销的权利

b 效力特定合同的相对人拥有催告权

c 待定合同是生效合同

d 待定合同是无效合同

甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的（）。

a 丙不能以自己名义起诉甲

b 丙起诉甲实在行使代位权 c 丙起诉甲以50万元为限

d 丙的起诉费用由自己支付

下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。a 受让人明知债务人以不合理低价转让财产

b 债务人放弃到期的债权 c 债务人将巨额财产赠予他人

d 债务人将其全部财产转让

甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。a 甲公司名称变更

b 乙公司的法人代表变更

c 合同签约人变更

d 买卖数量变更

某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为 a 24

b 27

c 30

d 42 46 关于担保的说法，正确的是（）。（实在看不清楚）d 以汇票作为

某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。a 监理单位

b 银行

c 建设单位

d 施工企业

定金合同以（）之时生效。a 当事人签字

b 合同备案

c 定金实际交付

d 主合同成立

王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。a 行政调解

b 法院调解

c 仲裁调解

d 人民调解

一裁定终局体现了仲裁的（）特点。（p200)听老师说的也是独立特点 a 专业

b 自愿

c 独立

d 快捷

仲裁的保密性特点体现在他（）为原则。a 不开庭审理

b 不允许代理人参加

c 不公开审理

d 不允许证人参加

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（bde）一并发包 a代建

b 施工 c 监理

d 设计

e 设备采购

62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为abde a不违反法律

b、不违背社会公德 c．。。

d 不与第三人利益相冲突 e不与社会公共利益相冲突

63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ace）a 建筑物

b 建设用地使用权 c 生产设备、材料

d 在建工程 e 在建船舶

64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（bcd）a iso质量体系

b工程建国家强制性标准 c工程设计文件

d施工企业管理制度

e建设工程施工合同

65、投标有效内，投标人有（ac）行为的，其投标保证金予以没收。a 撤回投标文件

b 补正投标文件 c放弃中标

d 澄清投标文件 e．说明（解释）投标文件

66、施工作业施工人员安全生产义务（abc）a 使用劳动生产安全用具 b接受安生生产培训 c发现事故立即报告 d 抢救

e为自己。。

67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（bc）

a发生安全事故应由工人自负

b该条款为无效条款

c 施工企业应受行政处罚

d。。e施工企业负责人应受行政罚款

68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（bcd）

a对建设工程项目的安全生产负总责

b 落实安全生产责任制

c 制定安全生产规章制度和操作规程

d确保安全生产费用的专项使用 e根据工作特点组织制定安全施工措施 69、取得安全生产许可证的条件是（ab）

a 特种作业人经考核合格

b 职工参加工伤保险 c通过了安全生产管理体系认证

d 进行了安全评价 e 已办理安全。。

70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（abde）a保修范围

b保修期限

c质量保证金的退还方式

d质量保证金预留比例 e保修责任

71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（ae）a 建立进货验货制度 b．。产品。。

c 对使用有瑕疵的产品进行说明

d 为扩大销售，对。。

e快过期的产品降价销售

72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。，下列说法正确的是（bce）a 禁止一切夜间施工

b 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 c必须公告安民 d．。

e在开工15日前。。。。行政主管部门报告

73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（de）a 扣身份证

b扣押职称

c。。

d签订专业技术培训服务违约金

e签订竞业

74、建设工程合同属于（cd）

a有名合同

b实践合同 c 要式合同

d有偿合同 e单务合同

75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ace），有权行使抗辩权 a 经营状况严重恶化

b法定代表人并追究刑事责任 c．丧失信誉

d企业负有较大债务 e转移财产试图躲避债务

76、合同权利文件终止时，不影响（abc）之效力 a结算条款

b 清理条款 c 仲裁条款

d 担保条款 e．。

77、民事违约责任的承担方式有（abc）

a赔偿损失

b采取。。c定金。

d 精神损失赔偿 e 赔礼道歉

78、建设单位。。，根据《民事诉讼法》。。，建设单位可以将（bc）列为其被告 a。代理机构

b总承包企业 c 分包企业

d实际施工人 e 建设行政主管部门

79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（be）a当事人必须在开庭前提出回避申请

b当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 c．。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避

d人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出

e 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ade）a 仲裁协议应当是书面形式

b仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 c仲裁协议必须在争议发生前达成

d没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

e仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

施工管理真题及答案