建设工程法规试题及答案(5篇)

建设工程法规试题及答案篇三

建设工程法规复习题

一、多选题

1.代理的种类有（）。

a．委托代理

b．邀请代理

c．约定代理

d．法定代理

e．指定代理 2.工程建设法律关系的构成要素包括（）。

a．主体

b．客体

c．内容

d．事件

e．行为 3.法律关系的客体包括（）。

a．人

b．财

c．物

d．行为

e．非物质财富 4.诉讼时效的种类包括（）。

a．普通诉讼时效

b．短期诉讼时效

c．长期诉讼时效

d．特殊诉讼时效

e．权利的最长保护期限 5.下列选项中（）诉讼时效为1年。

a．身体受到伤害要求赔偿的 b．延付或拒付租金的c．技术进出口合同争议的 d．出售质量不合格的商品未声明的e．寄存财物被丢失或损毁的

6.根据《建筑工程施工许可管理办法》，颁发施工许可证必须具备的条件包括（）。

a．已经办理了建筑工程用地批准手续 b．按照规定应该委托监理的工程已委托监理 c．施工图设计文件等待审查

d．已经确定具备相应资质条件的施工企业 e．建设资金已经落实

7.以下属于不需要申请施工许可证的工程类型（）。

a．工程投资额在30万元以下或建筑面积在3000平方米以下 b．作为文物保护的建筑工程 c．抢险救灾工程 d．临时性建筑 e．军用房屋建筑

8.以下（）建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。

a．大型

b．大中型

c．中小型

d．结构复杂的 e．结构特别的 9.实行建筑工程监理前，建设单位应当将（）书面通知被监理的建筑施工企业。

a．建设工程质量管理条例

b．监理的内容

c．委托的工程监理单位 d．监理权限

e．监理人员名单

10.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（）的原则。

a．公开

b．公平

c．诚实信用

d．公正

e．平等 11.工程建设项目招标范围包括（）。

a．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 b．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 c．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 d．使用国际组织或外国政府资金的项目

e．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 12.从业人员安全生产中的权利包括（）。

a．知情权

b．建议权

c．危险报告权

d．紧急避险权

e．控告权 13.根据《合同法》规定，下列免责条款无效的是（）。

a．因不可抗力造成对方财产损失的 b．造成对方人身伤害的 c．因违约造成对方财产损失的 d．故意造成对方财产损失的 e．因重大过失造成对方财产损失的

14.当事人因重大误解订立的合同，可以（）。

a．不履行

b．撤销

c．不适当履行

d．变更

e．维持原合同保持不变 15.下列合同中，（）合同是可撤销合同。

a．因重大误解订立的 b．违反法律的强制性规定的c．一方以欺诈胁迫手段订立的 d．订立合同时显失公平的 e．以合法行为掩盖非法目的

16.承担违约责任的构成要件包括（）。

a．有违约的事实

b．给当事人一方造成损失

c．当事人一方主观上故意d．违约事实与造成损失之间有因果关系

e．当事人一方主观上过失 17.合同当事人承担违约责任的形式有（）。

a．合同继续履行

b．采取补救措施

c．支付赔偿金 d．返还财产恢复原状

e．支付违约金

18.依《合同法》的规定，当事人订立合同的方式主要有（）。

a．口头形式

b．书面形式

c．电子邮件

d．其他形式

e．直接交付式 19.下列（）等条款，是劳动合同应具备的内容。

a．劳动合同期限

b．劳动报酬

c．劳动纪律

d．劳动保护和劳动条件e．劳动争议的解决方法

20.根据《劳动法》，有（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

a．在试用期内

b．用人单位用暴力手段强迫劳动 c．用人单位用威胁手段强迫劳动

d．用人单位没有应劳动者的要求加薪e．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬

21、生产经营单位的安全生产包括（）保障措施。

a、组织

b、管理

c、经济

d、技术

e、合同

22、安全生产中从业人员的权利有（）

a、避险权

b、知情权

c、拒绝权

d、控告权

e、批评权

23、安全生产中从业人员有（）义务

a、自律遵规

b、服从指挥

c、佩戴防护用品 d、自觉学习安全生产知识

e、危险报告

24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，凡符合下列（）条件之一者定为重大事故。

a、3-10人死亡

b、10-30人死亡

c、50-100人重伤

d、10-50人重伤

e、0.5-1亿元直接经济损失

25、事故应当按照（）原则调查处理。

a、公平公正

b、实事求是

c、公开合理 d、尊重科学

e、恪守法规

26、下列属于事故发生后玩忽职守的有（）

a、破坏事故现场

b、瞒报

c、不立即组织抢救

d、迟报或者漏报事故

e、调查处理期间擅离职守

27、安全生产监督检查人员在行使职权时，应当遵循（）义务。a、忠于职守，坚持原则，秉公执法

b、执行任务时必须出示有效执法证件

c、对涉及被检单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密 d、公平公正诚实 e、尊重科学，实事求是

28、（）制度是“安全第一，预防为主”的具体体现。

a、安全生产责任

b、群防群治

c、安全生产教育培训 d、安全生产检查 e、伤亡事故处理报告

29、建设单位的安全责任有（）

a、提供安全生产作业环境

b、提供安全施工措施

c、履行合同

d、提供安全生产费用

e、对拆除工程进行备案 30、工程监理单位在实施监理的过程中（）

a、发现隐患，应当发出通知单

b、发现隐患，应当要求整改

c、情况严重，立即停工，并告知业主

d、情况严重，暂时停工，并告之业主

e、拒不整改，应告知主管部门

31.招标投标活动的公开原则，要求（）要公开。a.招标活动的信息

b.投标人的情况 c.开标的程序、评标的标准和程序

d.中标的结果 e.评标委员会成员

32.安全生产中从业人员的义务包括（）。a.保护国家和集体财产

b.检举、控告

c.自律遵规

d.自觉学习安全生产知识 e.危险报告

33.政府对工程质量的监督管理以（）为主要内容。a.地基基础、主体结构

b.环境质量

c.相关的法律、法规

d.相关的强制性措施 e.相关的工程建设各方主体的质量行为

34.承诺具有法律约束力的条件包括（）。a.由受要约人向要约人作出

b.以书面形式作出 c.由承诺人向受要约有作出

d.对要约完全同意 e.在要约有效期限内作出

35.工程质量监督机构的基本职责包括对（）进行检查。a.建设工程的地基基础、主体结构的质量 b.建筑材料、构配件、商品混凝土的质量 c.工程建设参与各方主体的质量行为 d.工程建设参与各方的主体的资质 e.工程质量文件

36.在下列情况中下，当事人应当承担缔约过失责任：（）。a.以欺诈、胁迫手段订立合同 b.假借订立合同，恶意进行磋商 c.提供虚假情况

d.不正当使用在订立合同中知悉的商业秘密 e.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

37.在下列合同中，属于效力特定合同的是（）。a.无民事行为能力人订立的合同 b.限制民事行为能力人订立的合同 c.无权代理的行为人订立的合同 d.法定代表人、负责人越权订立的合同 e.无处分权处分他人财产的合同

38.在下列关于债权转让的表述中，正确的是（）。a.债权人转让权利的，应当通知债务人 b.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销 c.从权利也同主权利一同转让

d.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张 e.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张 39.建设工程纠纷调解解决的特点有：（）。a.有第三方介入

b.简便易行

c.能较经济、及时地解决纠纷

d.利于维护双方的长期合作关系 e.调解协议不具有强制执行的效力

40.承担民事责任的方式包括（）。a.停止侵害

b.罚款 c.返还财产

d.没收违法所得 e.赔礼道歉

二、名词解释

1．法人 2．代理 3．诉讼时效 4．工程建设标准

三、简答题

1.建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据？ 2.工程建设程序？

3.建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限？ 4.建设项目投资后评价的概念与目的？ 5.建设工程的质量保修期限的规定 6．施工许可证废止的条件是什么？ 7.建设工程招标的程序？

8．《招标投标法》规定的可以不进行招标的范围有哪些？ 9.建设工程施工招标必须具备哪些条件？

10.可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？

11．无效合同的概念和类型。

参考答案： 一．多选题

1．ade

2．abc 3．bcde

4．abce 5．abde 6．abde

7．bcde 8．ad

9．bcd 10．abcd 11．acde 12．abde 13．bcde 14．bde 15．acd

16．ace 17．abce 18．abd 19．abcd 20．abce

21、abcd

22、bcde

23、ade

24、bce

25、bd

26、cde

27、abc

28、ab

29、cde 30、bde 31acde 32ace 33acd 34bcde 35bcde 36abce 37ade 38abe 39cde 40acd

二、名词解释

1．答：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

2．答：代理是代理人于代理权限内，以被代理人的名义向第三人为意思表示或受领意思表示，该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。

3．答：诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

4．答：工程建设标准是指：建设工程设计、施工方法和安全防护的统一的技术要求及有关工程建设的技术交底、符合、代号、制图方法的一般原则。

三、简答题

1.建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据？

交付竣工验收的工程，必须具备以下条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保证书。2.工程建设程序？

项目建议书——可行性研究——征地、拆迁——勘察设计——施工准备——建设实施——生产准备——竣工验收——后评价。

3.建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限？ 建设单位申领施工许可证应当具备以下条件：（1）已经办好该工程用地批准手续；（2）在城市规划区的工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，拆迁进度满足施工要求；（4）施工企业已确定；（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已落实；（8）有关法律、法规规定的其他条件。已取得施工许可证的，应自批准之日起3个月内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。

4.建设项目投资后评价的概念与目的？

建设项目投资后评价是工程竣工投产、生产运营一段时间后，对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动。它是工程建设管理的一项重要内容，也是工程建设程序的最后一个环节。它可使投资主体达到总结经验、吸取教训、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。

5.建设工程的质量保修期限的规定？

保修期从竣工验收交付使用之日算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期；（4）电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

6．施工许可证废止的条件是什么？

建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按时开工的向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超好3个月，既不开工又不申请延期的或超过延期时限的，施工许可证废止。7.建设工程招标的程序？

编制招标文件——发布招标公告（发送投标邀请书）——发售招标文件——现场踏勘——召开标前会议——接受投标书——开标——评标——定标——发送中标通知书——签署合同。

8《招标投标法》规定的可以不进行招标的范围有哪些？

（1）涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾的工程

（2）利用扶贫资金实行以工代赈的工程

（3）采用特定专利或专有技术的工程

（4）自建自用且施工企业资质符合资质要求的（5）附属的小型工程（追加的0

(6)法律法规规定的其他情况

9.建设工程施工招标必须具备哪些条件？

建设工程在施工招标时必须具备的条件是：（1）招标人已经依法成立；（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；（4）有相应的资金或资金来源已经落实；（5）有招标所需要的设计图纸及技术资料。

10.可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？

可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项目资金不足3000万元、施工单项合同估计价不足200万元、重要设备材料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。

必须进行招标发包的工程项目范围：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，以及所有大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。11．无效合同的概念和类型。

无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。

无效合同的类型包括：

（1）一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益（3）以合法形式掩盖非法目的（4）损害社会公共利益

（5）违反法律、行政法规的强制性规定

建设工程法规试题及答案篇四

青理工资料互借互享群

1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。

a．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

b．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询

c．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章

d．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。

a．依法成立

b．有必要的财产和经费

c．有自己的名称和组织机构

d．有固定的生产经营场所

3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。

a．权利移交

b．义务分担

c．合同变更

d．合同转让

4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。

a．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同

b．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务

c．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同

d．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包

5．法律规定合同的诉讼时效为2年。若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。

a．8个月

b．6个月

c．3个月

d．1个月

6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。

a．不当得利

b．不当行为

c．侵权

d．债

7．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

青理工资料互借互享群

a．施工单位

b．建设单位

c．监理单位

d．设计单位

8．建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

a．10%

b．30%

c．50%

d．80%

9．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。

a．1000万元

b．100万元

c．500万元

d．200万元

10．联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。

a．分别

b．共同

c．派代表

d．由资质较高的公司

11．《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）。

a．投标人的平均成本

b．标底中估计的成本

c．个别企业的成本

d．报价最低的投标人的成本

12．我国招标投标法规定，开标时间应为（）。

a．提交投标文件截止时间

b．提交投标文件截止时间的次日

c．提交投标文件截止时间的7日后

d．其他约定时间

13．《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（）。

a．必须由总承包单位自行完成

b．可以由总承包单位分包给具有相应资质的企业施工单位

c．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

d．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

青理工资料互借互享群

14．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（）。

a．安全性要求

b．强制性标准

c．建设单位要求

d．安全标准

15．有下列权利：①拒绝权、②知情权、③紧急避险权、④建议权、⑤要求增加报酬权，属于生产从业人员享有的权利是（）。

a．①②③④

b．①④⑤

c．②③④

d．①②④⑤

16．根据《安全生产许可证条例》，不属于企业取得安全生产许可证的条件是（）。

a．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

b．资金投入符合安全要求

c．依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

d．及时报告安全生产事故隐患

17．在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（）。

a．安全生产责任制度

b．安全生产检查制度

c．安全生产教育制度

d．安全生产培训制度

18．政府对工程质量监督管理的目的是（）。

a．保证工程使用安全和经济性

b．保证工程使用安全和环境质量

c．保证工程环境质量和经济性

d．保证工程使用功能和安全性

19．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当（）。

a．要求施工单位整改

b．要求施工单位暂时停止施工

c．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

d．及时向有关主管部门报告

20．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。

a．由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用

青理工资料互借互享群

b．由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用

c．由施工单位履行保修义务并承担保修费用

d．由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

21．《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时（）。

a．重要的参考指标

b．必须绝对遵守的技术法规

c．必须绝对遵守的管理标准

d．必须绝对遵守的工作标准

22．对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（）。

a．报告书

b．报告表

c．登记书

d．登记表

23．需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

a．15 日

b．1个月

c．3个月

d．6个月

24．存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。

a．工地内现有的建筑物

b．第三方财产

c．工程本身

d．其他财产

25．施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。

a．施工单位

b．建设单位

c．总承包单位

d．用工单位

26．一般而言，安装工程一切险的保险费率（）建筑工程一切险的保险费率。

a．小于

b．等于

c．不等于

d．大于

27．关于消防设计图纸的审核，应由（）将消防设计图纸报送公安消防机构审核。

青理工资料互借互享群

a．建设单位

b．设计单位

c．施工单位

d．监理单位

28．采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为（）劳动合同。

a．有效

b．无效

c．可变更

d．可撤销

29．下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（）。

a．施工单位与某个经营者之间的加工承揽关系

b．劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

c．家庭雇佣劳动关系

d．社会保险机构与劳动者之间的关系

30．违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，并处罚款，罚款额度为（）。

a．10万元以上50万元以下

b．15万元以上50万元以下

c．20万元以上50万元以下

d．50万元以上100万元以下

31．企业变更和终止应分别办理（）。

a．变更登记和终止登记

b．重新登记和终止登记

c．变更登记和注销登记

d．重新登记和注销登记

32．建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。

a．不得跨部门、跨地区

b．可跨部门但不得跨地区

c．可跨地区但不得跨部门

d．可跨部门、跨地区

33．在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。

a．决定公司经营计划和投资方案

b．决定董事的收益

c．决定公司的经营方针和投资计划

d．修改公司员工手册

青理工资料互借互享群

34．股份有限公司的董事会为公司（）。

a．权力机构和经营决策机构

b．经营决策机构和业务执行机构

c．权力机构和监督机构

d．监督决策机构和业务执行机构

35．罚款属于（）。

a．经济责任

b．行政处分

c．行政处罚

d．刑事责任的附加刑

36．李某通过传真的方式向王某提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，则李某采用的要约方式是（）。

a．口头形式

b．书面形式

c．协商

d．行为

37．出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（）。

a．检测合格证明

b．生产（制造）许可证

c．产品合格证

d．建筑机械使用许可证

38．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。

a．改善施工环境和对有关人员进行安全教育

b．施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善

c．工程抢险预案的研究和有关用具的采买

d．工程建设救护设施的建设和救护用具的采买

39．依据《合同法》的规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为（）。

a．违约

b．缔约过失

c．要约邀请

d．新要约

40．当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（）。

青理工资料互借互享群

a．债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行

b．债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行

c．债权人可随时要求履行，债务人可随时履行

d．债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行

41．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（）。

a．适当距离

b．相当距离

c．一定距离

d．安全距离

42．下列合同生效的要件中，错误的是（）。

a．合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力

b．意思表示真实

c．不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益

d．具备法律所要求的形式

43．撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

a．1年，5年

b．2年，5年

c．2年，10年

d．1年，20年

44．合同履行中，如遇条款不明确，按照《合同法》的约定，下列表述正确的是（）。

a．质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行

b．履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行

c．履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应给对方必要的准备时间

d．履行费用负担不明确的，由双方共同负担

45．当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于（）。

a．违约方是否已经承担违约金

b．违约方是否已经赔偿损失

c．对方是否要求继续履行

d．违约方是否愿意继续履行

46．违约金的根本属性是（）。

a．补偿性

b．制裁性

c．对等性

青理工资料互借互享群

d．合理性

47．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，这两种违约责任（）。

a．只能选择其一

b．可合并使用

c．使用数值较大者

d．使用数值较小者

48．建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。后建设单位违约。致设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。

a．b．c．9

d．10

49．不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。

a．所有损失

b．扩大的损失

c．原有损失

d．新增损失

50．按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

a．订立合同时履行地的政府定价

b．订立合同时履行地的市场价格

c．履行合同时履行地的政府定价

d．履行合同时履行地的市场价格

51．债权人行使撤销权的必要费用，由（）负担。

a．债权人

b．债务人

c．债权人和债务人共同

d．第三方

52．当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照（）保证承担保证责任的。

a．一般

b．特殊

c．常规

d．连带

53．《担保法》规定，因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置。

a．加工承揽合同

青理工资料互借互享群

b．买卖合同

c．仓储合同

d．建设工程合同

54．定金合同自（）之日起生效。

a．当事人签字盖章

b．实际交付定金

c．登记

d．公证

55．狭义的合同是指（）。

a．物权合同

b．劳动合同

c．行政合同

d．债权合同

56．建设工程纠纷诉讼解决的特点之一是（）。

a．判决的终局性

b．体现当事人的意思自治

c．公正性

d．程序和实体判决严格依法

57．下列关于当事人依法就合同的主要条款经过要约、承诺方式协商一致依法成立后，合同效力的表述，正确的是（）

a．该合同自成立时生效

b．该合同须公证后生效

c．该合同须上级主管部门批准后生效

d．该合同须有关部门鉴证后生效

58．担保的产生源于（）对债务人的不信任。

a．当事人

b．保证人

c．债权人

d．被担保人

59．某房地产开发商拖欠施工企业部分工程款，在多次催要未果的情形下，施工企业决定采用诉讼方式解决问题。起诉前，施工企业欲对开发商所有的一处房产进行保全，则以下说法正确的是（）。

a．人民法院在接受申请后，必须在3日内作出裁定

b．开发商不服人民法院财产保全裁定的，可申请复议一次，复议期间停止裁定的执行

c．申请人在人民法院采取保全措施后15日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全

d．申请有错误的，人民法院应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失

青理工资料互借互享群

60．仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

a．当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

b．仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

c．一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

d．仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0．5分）。

61．代理的种类有（）。

a．委托代理

b．约定代理

c．法定代理

d．指定代理

e．授权代理

62．债因以下事实而消灭，（）。

a．不可抗力

b．履行

c．意外事件

d．提存

e．混同

63．知识产权的特征包括（）。

a．独占性或排他性

b．具有人身权和财产权的双重性质

c．新颖性和创造性

d．惟一性

e．地域性和时间性

64．《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括（）。

a．已经办理用地批准手续

b．筹备好足够的资金

c．拆迁完毕

d．建设资金落实

e．已确定建筑施工企业

65．如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情形的，也是可以不招标的。可以不进行招标的施工项目包括（）。

a．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

青理工资料互借互享群

b．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

c．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 d．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

e．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的 66．我国《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的权利有（）。

a．知情权

b．请求赔偿权

c．危险报告权

d．紧急避险权

e．控告权

67．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。

a．建立健全本单位安全生产责任制

b．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

c．处理具体安全事务

d．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

e．及时、如实报告生产安全事故

68．在下列关于合同变更的表述中，正确的是，合同变更（）。

a．须经当事人协商一致

b．可由政府部门作出

c．是对合同内容的变更

d．是对合同当事人的变更

e．内容约定不明的，推定为未变更

69．下列属于工程监理单位安全责任的是（）。

a．对建设工程安全生产承担监理责任

b．向施工单位提供有关资料

c．不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资

d．审查施工组织设计中的安全技术措施

e．及时、如实报告生产安全事故

70．建设单位办理工程竣工验收备案一般应提交以下材料（）。

a．工程竣工验收备案表

b．工程竣工验收报告

c．由规划、公安消肪、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

d．施工单位签署的工程质量保修书

e．建设工程规划批准书

青理工资料互借互享群

71．工程质量监督机构的基本职责包括对（）进行检查。

a．建设工程的地基基础、主体结构的质量

b．建筑材料、构配件、商品混凝土的质量

c．工程建设参与各方主体的质量行为

d．工程建设参与各方的主体的资质

e．工程质量文件

72．违反《建设工程质量管理条例》规定，有下列（）行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

a．勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的 b．设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的

c．设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 d．设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的 e．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

73．根据《消防法》的规定，下列选项中，消防产品的质量必须符合的标准有（）。

a．国际标准

b．国家标准

c．行业标准

d．地方标准

e．企业标准

74．用人单位不得解除劳动合同的情形包括（）。

a．劳动者在规定的医疗期内患病

b．女职工在产假期内

c．上班途中负伤

d．未成年职工在试用期内

e．女职工在婚假期内

75．环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

a．同时立项

b．同时设计

c．同时施t

d．同时竣工

e．同时投产使用

76．承诺具有法律约束力的条件包括（）。

a．由受要约人向要约人作出

b．以书面形式作出

c．由承诺人向受要约人作出

青理工资料互借互享群

d．对要约完全同意

e．在要约有效期限内作出

77．下列客观情况中不属于不可抗力的是（）。

a．疾病

b．犯罪

c．罢工

d．地震

e．政府法律行为

78．下列纠纷，当事人可以申请仲裁的有（）。

a．孙某与某建设集团公司之间的劳动争议

b．张某与村民委员会之间土地承包经营合同纠纷

c．王某的房屋被李某倒车时撞坏的侵权纠纷

d．王某与其家人的遗产纠纷

e．甲乙之间的运输合同纠纷

79．诉讼管辖分为（）。

a．级别管辖

b．地域管辖

c．指定管辖

d．移送管辖

e．专属管辖

80．在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的是（）。

a．仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件的，应当书面通知当事人

b．仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理

c．申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

d．被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

e．仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人

一、单项选择题

1．b 2．b 3．d 4．b 5．b 6．a 7．b 8．c 9．d 10．b

11．c 12．a 13．a 14．a 15．a 16．d 17．a 18．b 19．d 20．d

21．b 22．a 23．c 24．c 25．a 26．d 27．a 28．b 29．b 30．d

31．c 32．d 33．a 34．b 35．c 36．b 37．a 38．b 39．d 40．c

4l d 42．a 43．a 44．c 45．c 46．b 47．a 48．b 49．b 50．b

51．b 52．d 53．a 54．b 55．d 56．d 57．a 58．c 59．c 60．d

二、多项选择题

61．acd62．bde63．abe64．ade65．cde66．abde67．abde

青理工资料互借互享群

68．ace69．ad70．abcd71．abce72．abcd 73．bc74．abc

75．bce76．ade77．ab78．ce79．abe80．ade

三、答案解析

5．答案b

我国《民法通则》第139条规定。在诉讼时效期间的最后六个月。因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效终止。从终止诉讼时效的原因消除之日起．诉讼时效期间继续计算。

8．答案c

根据《建筑工程施工许可管理法》第4条的规定的建设单位申请领取施工许可证的条件：建设工期不足一年的。到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

10．答案b

联合体中标．联合体各方应共同与招标人签订合同。就中标项目向招标人承担连带责任。

11．答案c

《招标投标法》第33条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人以低于成本的报价竟标，其目的主要是为了排挤其他对手，这里的成本应指投标人的个别成本。

12．答案a

《招标投标法》第34条规定“开标应当在招标文件确定的提交投标文件截至时问的同一时问公开进行”。

13．答案a

《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

14．答案a

《建设工程安全生产管理条例》第29条规定．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。

15．答案a

安全生产中从业人员的权利：

1）知情权．即有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施；

2）建议权，即有权对本单位的安全生产工作提出建议；

3）批评权和检举、控告权，即有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告；

4）拒绝权，即有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业；

青理工资料互借互享群

5）紧急避险权，即发现直接危及人身安全的紧急情况时。有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；

6）依法向本单位提出要求赔偿的权利；

7）获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利；

8）获得安全生产教育和培训的权利。

17．答案a

安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全生产管理制度。是所有安全规章制度的核心。

18．答案b

政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为监督的依据，以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方为主体的质量行为为监督的主要内容，以施工许可制度和竣工验收备案制度为监督的主要手段。

20．答案d

对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，一般应先由建设单位组织勘察、设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定维修方案，由施工单位负责维修。

24．答案c

总承包商和分包商为履行合同而实施的全部工程为建筑工程一切险承包内容中的工程本身，包括：预备工程，如土方、水准测量；临时工程，如引水、保护堤；全部存放于工地，为施工所必需的材料。

25．答案a

《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。

26．答案d

安装工程一切险的风险较大，保险费率也高于建筑工程一切险的保险费率。

28．答案b

按照《合同法》第52条规定：一方以欺诈、威胁的手段订立的合同，损害国家利益为无效合同。

30．答案d

《建设工程质量管理条例》第54条规定：违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

37．答案a

出租单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

38．答案b

《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。不得挪作他用。

建设工程法规试题及答案篇五

山东省工程建设项目招标代理人员从业考试

二零一四年九月

《法律法规与政策》题库

目录

第一章招标投标的法律法规与政策体系（单选24，多选12）.................................................1 第二章招标投标的当事人与监督管理（单选19，多选17）.....................................................4 第三章招标的规定（单选44，多选21）.....................................................................................7 第四章投标的规定（单选45，多选15）...................................................................................14 第五章开标和评标的法律规定（单选51，多选21）...............................................................19 第六章中标与签约的规定（单选20，多选10）.......................................................................27 第七章招标投标争议的解决（单选32，多选20）...................................................................29 第八章法律责任的规定（单选10，多选6）.............................................................................34 第九章招标投标的相关法律法规（单选21，多选12）...............................................................35

总计题量单选266 多选134 总题量400

第一章招标投标的法律法规与政策体系

【单选题】

【001】法律通常以（a）的形式向社会公布。a.国家主席令 b.各部委令

c.全国人大公告

d.地方人民政府令

【002】下列各项属于招标投标领域的地方性法规的是（a）。a.《山东省实施<招标投标法>办法》 b.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 c.《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》

d.《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》 【003】在性质上，《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》属于（d）。a.法律 b.法规 c.规章 d.行政规范性文件 【004】下列各项不属于招标投标专业法律规范的是（d）。

a.《招标投标法》 b.国家发展改革委等有关部委制定的关于招标投标的部门规章 c.各省、自治区、直辖市出台的关于招标投标的地方性法规 d.《民法通则》

【005】地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的（d），在其职权范围内制定的法律规范性文件。a.人大 b.人大常委会 c.政府 d.人大及其常委会 【006】下列表述不正确的是（c）。a.《招标投标法实施条例》属于行政法规 b.《招标投标法》属于招标投标专业法律规范

c.《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》属于规章d.《北京市招标投标条例》属于地方性法规 【007】招标投标法规体系，按层级依次是（d）。a.法律、规章、制度 b.法律、规章、文件c.法律、法规、规章、制度 d.法律、法规、规章 【008】《中华人民共和国招标投标法实施条例》从（b）开始实施。

a.2013年2 月1 日 b.2012年2月1日 c.2013年3月1日 d.2012年3 月1 日 【009】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》从（d）开始实施。

a.2013年2 月1 日 b.2012年2月1日 c.2013年3月1日 d.2012年3 月1 日 【010】我国境内各类建设工程施工招标投标活动应适用（a）。a.《工程建设项目施工招标投标办法》 b.《公路工程施工招标投标管理办法》 c.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

d.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》

【011】在《公路工程施工招标资格预审办法》规定的内容中，不包括（b）。a.资格预审的程序 b.资格预审的监督 c.资格预审申请

d.资格评审标准

【012】下列适用于我国境内进行国际招标投标活动的是（c）。a.《工程建设项目货物招标投标办法》 c.《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》

b.《标准施工招标文件》

d.《公路工程施工招标投标管理办法》

【013】除另有约定外，招标代理服务费用应由（a）支付。a.招标人 b.投标人 c.招标代理机构 d.招标监督机构 ★【014】《招标投标法》是（b）制定的规范招标投标活动的一部重要法律。a.全国人大 b.全国人大常委会 c.国务院 d.国务院法制部门 【015】《招标投标法》最直接的立法目的是（c）。a.规范招标投标活动

b.提高经济效益,保证项目质量

c.保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益d.促进廉政建设 【016】《招标投标法》规定，招投标活动及其当事人应当接受（d）实施的监督。a.招标人 b.公证机关 c.纪检、监察机关 d.有关行政监督部门

【017】任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。体现了招标投标的（c）原则。a.公开 b.公正 c.公平d.诚实信用 【018】根据《招标投标法》的规定，关于委托招标的表述，不正确的是（d）。a.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 b.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 c.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系

d.招标人必须委托招标代理机构进行招标

【019】我国的招标投标活动应当遵循（c）的原则。

a.公开、独立、自主和诚实信用 b.公开、自主、公正和维护公共利益c.公开、公平、公正和诚实信用 d.公开、平等、公正和维护公共利益 【020】《招标投标法》中的招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标根据的规定，体现了招标投标活动应遵循的（a）。a.公正原则 b.公平原则 c.互利原则 d.公开原则 【021】下列关于诚实信用原则的认识和判断中，正确的是（b）。a.诚实信用与经济发展相矛盾

b.诚实信用是市场经济应有的准则

c.是否诚实信用要视具体对象而定 d.诚实信用应以追求利益最大化为准则 【022】《招标投标法实施条例》中所称工程，不包括（d）。

a.装修建筑物 b.修缮构筑物 ｃ.拆除建筑物 ｄ.土地整理

【023】在招标投标的特性中，（a）是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。

a.竞争性 b.程序性 c.规范性 d.技术经济性

【024】招标投标的基本程序中，发出招标文件与投标预备会之间的工作是（d）。a.组织资格审查 b.编制递交投标文件 c.组建评标委员会 d.现场踏勘 【多选题】

【001】地方政府规章一般可以以（cd）为名称。a.法 b.决定 c.规定 d.办法 e.实施细则 【002】招标投标法律法规与政策体系的效力层级可以分为（abcd）。a.特殊情况处理原则 b.时间序列效力层级 c.纵向效力层级 d.横向效力层级 e.混合效力层级 【003】《工程建设项目施工招标投标办法》具体规定了施工招标项目（acde）等内容。a.应具备的招标条件 b.未中标施工方案补偿 c.联合体投标 d.资格审查 e.招标代理机构所承担的任务

【004】服务类招标投标主要包括（abce）。a.监理招标投标 b.工程咨询评估招标投标

c.工程设计招标投标 d.工程建设施工招标投标 e.工程勘察招标投标

【005】国务院有关部委就招标投标的基本内容和制度构建制定了一系列招标投标综合性规定，主要有（abde）。

a.必须招标制度的规定 b.招标公告发布制度的规定

c.招标专家管理的规定 d.评标及评标专家管理的规定 e.招标投标行政监督的规定 【006】下列各项属于国家规定的招标代理机构资格有（ac）。a.工程建设招标代理机构资格 b.地方投资项目招标代理机构资格

c.政府采购代理机构资格 d.药品招标代理机构资格 e.科技项目招标代理机构资格 【007】关于招标代理机构资格认定制度，下列说法正确的有（ace）。a.工程建设招标代理机构资格，由住房城乡建设主管部门负责认定 b.机电产品国际招标机构资格，由工信主管部门负责认定

c.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定d.通信建设项目招标代理机构资质，由商务主管部门负责认定 e.政府采购代理机构资格，由财政主管部门负责认定 【008】《招标投标法》适用的主体包括（abcd）。a.我国境内的某外商投资企业 b.参加某科研项目投标的公民李某

c.在我国境内参与招标投标活动的法国某设计有限公司

d.德国a公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 e.国有在加拿大设立的某科技公司

【009】招标投标活动应遵循的诚实信用原则是以（bcd）为内容的强制性法律原则。a.机会均等 b.善意真诚 c.守信不欺 d.公平合理 e.公正公开 【010】招标投标活动的评标环节是否（abcd），对于招标结果具有决定性作用。a.规范 b.合法 c.公正 d.公平e.公开 【011】下列（ade）是招标投标程序的必经环节。

a.招标 b.资格预审 c.踏勘项目现场 d.评标 e.中标 【012】下列项目招标属于工程施工招标范围的有（ab）。a.某医院就门诊大楼施工进行招标 b.某科学技术就馆内的装饰装修进行招标 c.某公路工程的监理招标 d.某高校教学楼的设计招标

e.某污水处理厂改造项目的电气设备招标

第二章招标投标的当事人与监督管理

【单选题】

【001】以下不属于招标投标活动当事人的是（d）。a.招标人 b.投标人 c.招标代理机构 d.监管部门 【002】《招标投标法》中规定的招标人不包括（d）。a.济南市财政局 b.康定有限责任公司

c.青岛市律师协会 d.具有完全民事行为能力的公民李某 【003】法人、其他组织或个人成为投标人的一般条件是（a）。a.响应招标并参与投标竞争 b.响应招标或参与投标竞争 c.响应招标 d.递交投标文件

【004】根据有关规定,下列关于招标人的表述,不正确的是（a）。a.招标人是依法提出招标项目,进行招标的法人,其他组织或者个人

b.招标人提出招标的项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续, 取得批准

c.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明

d.招标人应当按照法定程序进行招标

【005】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于投标人参加工程建设项目投标应当具备的条件，说法错误的是（d）。a.具有独立订立合同的权利 b.具有履行合同的能力 c.投标资格没有被取消 d.最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题 【006】根据《招标投标法》的规定，下列关于工程招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（c）。

a.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 b.具有能够编制招标文件的能力 c.具备编制标底的能力 d.具有组织评标的相应专业力量 【007】根据有关规定,下列关于工程建设项目招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述,不正确的是（b）。

a.甲级须有中级以上职称的专职人员不少于20人

b.甲级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 c.乙级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于6人 d.乙级近3 年内累计工程招标代理中标达8 亿元人民币以上

【008】乙级工程建设项目招标代理机构要求注册造价工程师应不少于（c）人。a.6 b.10 c.3 d.5 【009】下列表述正确的是（d）。

a.招标公告对整个招标过程起着重要的指导作用 b.投标文件是投标人编制资格预审文件的依据 c.资格后审是在开标后对潜在投标人进行的资格审查

d.招标文件发出后，招标代理机构应负责有关澄清和修改等工作 【010】工程招标代理服务费的最高限额为（d）万元。

a.300 b.350 c.400 d.450 【011】单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的（a）计收。

a.30％ b.35％ c.40％ d.45％

【012】某招标工程项目，其中标金额为6000万元，应缴纳的招标代理服务费为（c）万元。a.15 b.18.5 c.22.55 d.25.25 【013】招标投标活动必须向社会透明，以方便社会监督，这是招标投标活动社会监督的（a）。a.公开原则 b.诚实信用原则 c.合法原则 d.独立原则

【014】对招标投标过程的监督应当由（b）以上人民政府有关行政主管部门负责。a.乡（镇）级 b.县级 c.地市级 d.省级

【015】依照国家规定，对工程招标投标活动实施监督执法的行政主管部门不包括（c）。a.住房城乡建设主管部门 b.水利主管部门 c.财政主管部门 d.交通主管部门 【016】进口机电设备采购项目的招标投标活动由（d）负责监督执法。

a.工业行政主管部门 b.民航行政主管部门 c.建设行政主管部门 d.商务行政主管部门 【017】根据职权法定原则，政府对招标投标活动实施行政监督，应当在（a）范围内实行。a.法定职责 b.行政区划 c.主管领域 d.行业领域 【018】国务院行政主管部门对招标投标市场出现的非法转包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起（d）内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为（）。a.10个工作日；3个月 b.10个工作日；6个月 c.20个工作日；3个月 d.20个工作日；6个月 【019】投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（c）日内向有关行政监督部门投诉。a.5 b.7 c.10 d.15 【多选题】

【001】下列关于法人的说法，正确的有（abce）。a.法人具有独立的民事权利能力和民事行为能力 b.法人是依法享有民事权利和承担民事义务的组织

c.依法注册登记 d.法人不需要具备民事责任能力e.法人包括企业法人和机关、事业单位及社会团体法人 【002】下列各项属于法人以外的其他组织的有（ab）。a.依法登记领取营业执照的合伙组织 b.依法登记领取营业执照的企业的分支机构c.有限责任公司 d.国有独资公司 e.股份有限责任公司 【003】法人和其他组织可以成为招标人的条件是其（ab）。a.依法提出招标项目 b.依法进行招标 c.依法制定招标文件d.依法选择投标文件 e.依法进行评标

【004】下列各项属于提出招标项目基本条件的有（cd）。a.具有完全的民事权利能力 b.依法进行投标 c.履行项目审批手续

d.资金来源已经落实并应当在招标文件中如实载明 e.具有履行招标合同的能力 【005】成为投标人，应当具备下列（bd）条件。a.良好的商业信誉 b.参与投标竞争 c.报名投标 d.响应招标 e.购买招标文件

【006】甲有限责任公司参加了某市地铁工程建设项目施工投标，该公司若要竞标成功，至少应当具备下列（abce）条件。

a.具有履行合同的能力 b.具有独立订立合同的权利 c.具有投标资格d.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 e.法律、行政法规规定的其他条件

【007】关于招标代理机构的表述，下列说法正确的有（abce）。

a.招标代理机构属于社会中介组织

b.招标代理机构设立的目的和宗旨符合国家和社会公共利益的要求c.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系 d.招标代理机构不得从事投标代理业务

e.招标代理机构与行政机关不得存在利益关系

【008】根据《招标投标法》的规定，招标文件是（bde）的依据。a.招标代理机构拟订招标方案 b.招标代理机构组织开标 c.招标人接受投标 d.招标人确定中标人 e.招标人签订合同 【009】下列各项中，表述错误的有（cd）。a.招标方案对整个招标过程起着重要的指导作用 b.招标文件是招标过程中必须遵守的法律性文件

c.在工程建设项目中，招标代理机构无权编制标底和工程量清单 d.招标代理机构无权参与招标人和中标人之间的合同谈判 e.招标代理机构负责组织资格审查委员会或评标委员会，根据资格预审文件或招标文件的规定，审查潜在投标人或投标人资格

【010】根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定，下列表述错误的有（abd）。a.甲级招标代理机构必须具有中级以上职称的工程招标代理机构专职人员不少于25人 b.甲级招标代理机构中从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 c.乙级招标代理机构中，具有工程建设类注册执业资格人员不少于6人 d.乙级招标代理机构中，从事工程招标代理业务4年以上的人员不少于6人 e.工程建设项目招标代理机构的技术经济负责人为本机构专职人员 【011】关于招标代理机构的说法，正确的有（cde）。a.由评标委员会指定招标代理机构

b.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 c.招标代理机构是社会中介组织

d.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务e.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【012】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,招标代理机构的职责包括（bce）。a.提出招标项目 b.拟订招标方案 c.编制标底 d.确定中标人 e.草拟合同 【013】下列关于行政监督的职责分工的表述，正确的有（bde）。

a.对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由全国人大常委会规定b.住房城乡建设主管部门负责房屋建筑和市政工程招投标的监督执法工作 c.财政部门负责政府采购工程建设项目招投标活动监督工作

d.财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督

e.监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察 【014】从监督内容看，行政监督可分为（ab）。

a.程序监督 b.实体监督 c.现场监督 d.当事人监督 e.媒体监督

【015】根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行招标确定中标人后，提交招标投标情况的书面报告至少应包括下列内容:（acde）。a.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介 b.使用专家库的情况

c.招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容d.评标委员会的组成和评标报告

e.中标结果 【016】政府有关部门主要通过（abc）等方式对招标投标过程和结果进行监督。

a.核准招标方案

b.查处违法行为 c.自行招标备案 d.审查招标文件 e.登记招投标的许可事项

【017】下列有关招投标活动行政监督的说法中，正确的有（ade）。

a.依法必须招标的项目在招标前，招标人应当将招标方案报项目审批部门核准

b.依法必须招标的项目，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，且不需办理备案手续

c.对招标投标过程的监督主要由省级人民政府有关行政部门负责

d.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

e.各级政府行政机关对招标投标活动实施行政监督时，有权调取和查阅有关文件、调查和核实招标投标活动是否存在违法行为

第三章招标的规定

【单选题】

【001】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》所称市政工程不包括（d）。ａ.污水处理工程 ｂ.供水工程 ｃ.排水工程 ｄ.水库建设工程

【002】以下属于必须招标项目中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（d）。a.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目b.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

c.生态环境保护项目 d.科技、教育、文化等项目

【003】以下不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（d）。

a.经济适用住房 b.科技、教育、文化等项目 c.社会福利项目 d.软件开发项目 【004】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（b）万元人民币以上的，必须进行招标。a.50 b.100 c.120 d.200 【005】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，工程建设项目施工单项合同估算价在（d）万元人民币以上的，必须进行招标。a.50 b.100 c.120 d.200 【006】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,使用国有资金投资项目的范围不包括（c）。

a.使用各级财政预算资金的项目

b.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目 c.使用国家政策性贷款的项目

d.使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目 【007】属于依法必须招标范围的工程项目，下列说法正确的是（c）。a.工程建设项目施工单项合同估算价低于200万人民币的，可不招标

b.所有设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标c.监理合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标

d.工程建设项目施工单项合同估算价为300万元人民币的项目，其设计方案可自行发包 【008】下列关于招标人自行招标的能力规定中,错误的是（c）。a.具有项目法人资格 b.有从事同类工程建设项目招标的经验 c.拥有2名以上专职招标业务人员 d.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

【009】凡依法必须招标的工程建设项目，应报送项目审批部门的，必须在报送项目（d）中增加有关招标的内容。

a.建议书 b.招标公告 c.投资机会研究报告 d.可行性报告

【010】邀请招标，是指招标人以（b）的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。a.招标要约书 b.投标邀请书 c.招标要约邀请书 d.招标邀请书

【011】在邀请招标中，招标人应当选择不少于（a）家的法人或其他组织。a.3 b.4 c.5 d.6 【012】下列关于委托招标形式的表述，不正确的是（d）。a.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系

b.招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理c.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 d.财政部门可以指定政府采购项目的招标代理机构

【013】下列招标代理机构的行为，不属于违法行为的是（a）。a.以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务 b.在所代理的招标项目中投标或者代理投标 c.为所代理的招标项目的投标人提供咨询 d.涂改、出租、出借、转让资格证书

【014】工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（a）和组织评标的能力。a.编制招标文件 b.委托招标代理机构 c.编制招标标底 d.编制招标公告 【015】招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（b）名以上专职招标业务人员。a.2 b.3 c.4 d.5 【016】依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当（d）。a.经有关行政监督部门审查 b.经有关行政监督部门批准 c.经有关行政监督部门核准 d.向有关行政监督部门备案

【017】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格预审文件发售时间最短不少于（d）。

a.3个工作日 b.5个工作日 c.3日 d.5日 【018】招标人发布的招标公告或投标邀请书属于（d）。a.反要约 b.承诺 c.要约 d.要约邀请 【019】关于发布招标公告，下列说法中正确的是（d）。a.发布招标公告是招标必经程序

b.采用公开招标方式的，可以用投标邀请函代替招标公告c.招标公告应当在指定媒介发布

d.非依法必须招标项目的招标公告可以自由选择发布媒介

【020】国家发展改革委经国务院授权,指定（a）为依法必须招标项目招标公告的网络发布媒介。

a.《中国采购与招标网》 b.《中国采购网》 c.《中国招标网》 d.《国际采购与招标网》

【021】工程建设施工项目招标公告的内容可以不包括（a）。a.招标项目的质量目标 b.招标项目的资金来源c.对招标文件收取的费用 d.招标人的名称和地址

【022】根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，不属于工程建设项目资格预审公告内容的是（d）。

a.对申请人的资格要求 b.资格预审方法

c.同时发布公告的其他媒介名称 d.招标人的资产规模

【023】根据有关规定,下列关于招标公告发布的表述,正确的是（a）。

a.依法须招标项目的招标资格预审公告和招标公告应当在同一家媒介发布 b.国家发展改革委经国务院授权,指定《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》为依法必须招标项目的招标公告的纸质发布媒介

c.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在国外媒介发布

d.指定媒介发布依法招标项目资格预审公告、招标公告，按工本收费 【024】下列关于对潜在投标人资格审查的表述,不正确的是（d）。a.资格审查分为资格预审和资格后审两种方式

b.资格预审,是指在投标前对获得资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行的资格审查

c.资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查 d.资格预审由招标人或其委托的招标代理机构负责

【025】下列关于工程建设项目招标投标资格审查的说法中，错误的是（c）。a.资格预审在发出招标文件前进行，资格后审在开标后进行 b.资格预审审查办法分为合格制和有限数量制

c.资格后审审查办法包括综合评估法和经评审的最低投标价法 d.资格后审应由招标人依法组建的评标委员会负责

【026】依法必须招标的工程项目，对投标人进行资格后审的主体是（d）。a.招标代理机构 b.招标人 c.公证机构 d.评标委员会

【027】招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，其投标资格审查在（b）进行。a.开标前 b.开标后 c.投标报名后 d.招标文件发出后 【028】招标项目资格预审文件的内容一般不包括（d）。

a.资格预审邀请书 b.申请人须知 c.资格预审申请文件格式 d.评标标准和方法 【029】下列关于招标人对投标人进行资格审查的表述，不正确的是（d）。a.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 b.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇

c.招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况

d.招标人不得对潜在投标人进行资格审查

【030】对资格预审申请文件的评审，由（c）负责。a.招标单位负责人 b.招标代理机构 c.资格审查委员会 d.公证处 【031】澄清和修改的内容可能影响资格预审申请文件的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（a）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。a.3 b.5 c.7 d.10 【032】潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（a）日前提出，招标人应当自收到异议之日起（a）日内作出答复。a.2;3 b.3;3 c.3;5 d.5;5

【033】下列内容，不属于工程建设项目施工招标文件的是（c）。a.投标须知 b.施工图纸 c.施工组织设计 d.合同条款

【034】依据对《房屋建筑和市政工程标准施工资格预审招标文件》的理解，在资格审查中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（d）。a.上年度曾被责令停业一个月的 b.上年度曾被取消投标资格一个月的 c.三年前出现安全质量事故的

d.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

【035】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有（c）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。

a.发包人 b.设计人 c.监理人 d.工程师

【036】关于《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》“技术标准和要求”的章节，下列说法不妥的是（d）。

a.各项技术标准应符合国家强制性标准

b.不得要求或标明某一特定的专利或生产供应者 c.不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容

d.如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“仅供参考”字样

【037】根据资格预审申请文件的下列哪个内容，不能判定资格申请人在流动资金方面是否具备承担拟招标项目的能力（d）。a.银行开具的授信额度 b.近年财务状况表

c.正在施工和新承接的项目情况表 d.近年已完成的类似项目情况表

【038】关于对中标人的备选投标方案的评审，下列说法正确的是（c）。a.评标委员会应当对递交的所有备选投标方案进行评审。

b.不可行的备选投标方案被宣布为不被接受的，其整个投标失败

c.只有备选投标方案与正选投标方案的偏差对招标人的有利程度明显大于不利程度时，备选投标方案方可以被接受

d.通过评审，评标委员会应做出中标人是否按正选投标方案或备选投标方案中标的决定 【039】接受联合体申请资格预审的招标项目，下列关于联合体申请人的说法，正确的是（a）。a.联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 b.联合体协议书应明确联合体各方对招标人承担法律责任的比例划分

c.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 d.通过资格预审的联合体，其各方组成结构经招标人同意后，方可改变 【040】根据《标准施工招标文件》，（b）称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。a.经发包人批准的施工进度计划 b.经监理人批准的施工进度计划 c.经承包人批准的施工进度计划

d.经发包人和承包人共同确认的施工进度计划 【041】根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点、基准线、水准点等资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，（c）。a.承包人承担由此增加的费用和工期延误 b.发包人承担由此增加的费用和工期延误

c.发包人承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润d.发包人和承包人共同承担由此增加的费用和工期延误

【042】根据《标准施工招标文件》，工程开工后，由（c）编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案。a.发包人 b.承包人 c.发包人和承包人共同 d.监理人 【043】在招标阶段，如果招标人设有标底的，标底应当（a）。

a.保密 b.公开 c.通知各个投标人 d.在招标公告阶段保密

【044】根据规定,下列不属于招标人和招标代理机构在招标阶段须遵守的保密规定是（d）。a.不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘 b.对招标人设有标底的招标项目，标底必须保密 c.应当保护招标当事人的知识产权和商业秘密 d.应当对资格预审的申请人资质与业绩进行保密 【多选题】

【001】基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目达到规定规模的，其（abd）必须进行招标。a.施工 b.监理 c.跟踪审计 d.勘察 e.环境影响评价

【002】根据相关规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目有（acde）。a.生态环境保护项目 b.城市综合体建设项目 c.邮政项目 d.防洪、滩涂治理等水利项目 e.道路、桥梁等城市设施项目 【003】根据《招标投标法》规定，依法应招标的项目范围包括（abc）。

a.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 b.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 c.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 d.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目 【004】以下项目中可以不进行招标的有（bcde）。a.商品住宅，包括保障性住房的工程建设项目

b.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的项目

c.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术的工程建设项目 d.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机 e.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目 【005】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（bcd）应当报项目审批、核准部门审批、核准。

a.招标金额 b.招标范围 c.招标方式 d.招标组织形式 e.招标代理机构 【006】工程建设项目施工招标应具备的条件有（abcd）。a.招标人已经依法成立 b.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准c.有相应资金或资金来源已经落实 d.有招标所需的设计图纸及技术资料 e.能够提出使用与技术要求

【007】关于工程建设项目的邀请招标，下列说法正确的有（bce）。a.政府投资的重点项目采用邀请招标应经财政部门批准

b.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目采用邀请招标，应经省、自治区、直辖市人民政府批准

c.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，采用邀请招标的，应当报项目审批核准部门审批、核准

d.国有资金占控股项目是否符合邀请招标的条件应由项目审批、核准部门在审批、核准项目时认定

e.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的认定，应由招标人申请有关行政监督

部门作出认定

【008】依据《招标投标法》，招标方式包括（ad）。

a.公开招标 b.议标 c.自行招标 d.邀请招标 e.竞争性谈判 【009】根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括（de）。a.集中采购 b.邀请招标 c.公开招标 d.自行招标 e.委托招标 【010】招标公告应当载明（acde）。

a.招标人的名称 b.资格预审方法 c.招标项目性质 d.投标截止日期 e.获取招标文件方法

【011】招标人或招标代理机构在媒介发布招标公告，正确的是（abce）。a.招标公告内容应当真实、准确和完整

b.两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同 c.招标公告的发布应当充分公开，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围

d.对依法发布国际招标公告的，不得收取费用

e.招标人或招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告

【012】国家发展改革委指定（bcde）为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。a.《中国财经报》 b.《中国经济导报》 c.《中国日报》 d.《中国采购与招标网》 e.《中国建设报》 【013】资格预审评审的工作程序一般包括（abce）。

a.初步审查 b.详细审查 c.资格预审申请文件的澄清d.评标委员会提出通过资格预审的合格申请人名单

e.招标人审核资格评审委员会提交的资格预审书面审查报告

【014】采用资格预审的，资格审查应主要审查潜在投标人是否符合下列（abde）条件。a.具有独立订立合同的权利 b.具有履行合同的能力 c.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 d.具有管理能力，经验、信誉和相应的从业人员

e.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 【015】关于资格审查，下列说法正确的有（abcd）。

a.资格预审，一般适用于潜在投标人较多或者大型技术复杂的项目 b.编制资格预审文件和进行资格预审申请文件的评审，是完成整个资格预审工作的两项关键程序

c.资格预审文件是对投标申请人进行资格评审和确定合格投标人的依据 d.国有资金控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，资格预审申请文件的评审由招标人组建的资格审查委员会负责

e.招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，影响资格预审结果的，应当在修改资格预审文件后采用资格后审方式招标 【016】下列各项属于招标文件基本构成内容的有（abde）。a.投标人须知 b.招标公告 c.非技术性条款d.评标标准和评标方法 e.拟签订合同主要条款和合同格式 【017】关于招标文件的编制，下列说法正确的有（bce）。a.评标标准和评标方法在评标过程中可根据实际情况修改 b.招标文件中应明确因招标人原因终止招标的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

c.依法必须进行招标项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其

基本账户转出

d.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场，并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点

e.如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样

【018】关于招标文件的澄清与修改，下列说法正确的有（abd）。

a.“澄清”是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂事项进行的补充说明和回答投标人提出的问题

b.“修改”是指招标人对招标文件中出现的遗漏、差错、表述不清等问题认为必须进行的修订

c.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少1o 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

d.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出e.澄清与修改的内容到达所有招标文件收受人即可，不一定非以书面方式通知

【019】采用经评审的最低投标价法评标，下列哪些因素不在评标价折算范围内（cde）。a.工期提前取得的效益 b.采用先进的技术措施取得的效益 c.单价漏项应增加的加价 d.投标人不平衡报价的差额 e.投标保证金 【020】在施工总承包招标中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（abc）。a.为本标段提供招标代理服务的

b.与本标段的监理人同为一个法定代表人的 c.与本标段的代建人相互控股或参股的

d.与本标段的招标代理机构相互任职，但任职者是非主要负责人的 【021】下列关于招标阶段保密规定的说法，正确的有（bd）。

a.为了保证投标人能够更好的了解标的情况，分别安排投标人进行单独的现场踏勘b.对投标人的商业秘密采取特殊的保密措施 c.不得泄露资格预审的申请人资质与业绩

d.将潜在投标人的名称、数量等信息进行密封 e.只有招标人负有保密义务

第四章投标的规定

【单选题】

【001】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（b）。

a.投标函 b.投标一览表 c.投标报价 d.施工组织设计 【002】根据《工程建设项目施工招标投标方法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于投标文件签署与密封的表述,不正确的是（d）。

a.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点 b.招标人收到投标文件后,应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件

c.投标人未按招标文件要求密封的,招标人不予受理

d.无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的,由评标委员会初审后按废标处理

【003】投标人撤回已提交的投标文件，应当在（a）前书面通知招标人。a.投标截止 b.评标开始 c.投标有效期结束 d.合同签订 【004】投标报价的大写金额和小写金额不一致的，应（b）。

a.以小写金额为准 b.以大写金额为准 c.由投标人确认 d.由评标委员会确认

【005】投标人填报的工程主要材料单价明显低于同期市场价格且不能提供证明资料的，应（a）。

a.否决其投标 b.考虑综合因素再决定其投标是否有效 c.不影响其中标 d.重新开标 【006】技术标一般不包括（d）。

a.冬季施工技术措施 b.机械设备配备 c.环境、安全保障措施 d.企业财务报表 【007】根据《招标投标法》的规定，投标文件应当对招标文件提出的（a）作出响应。a.实质性要求和条件 b.价格与质量条款 d.技术条款 d.投标人资格条件

【008】投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到书面撤回通知之日起（b）日内退还。a.3 b.5 c.7 d.10 【009】关于工程建设项目施工投标文件的签署与密封，下列说法错误的是（d）。

a.投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点b.招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证 c.投标文件未按招标文件要求密封的招标人不予受理

d.无单位盖章或无法定代表人签字或盖章的，评标委员会初审后应当否决其投标

【010】招标人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在（a）前开启投标文件。

a.开标 b.投标 c.评标 d.招标 【011】根据有关规定,下列关于投标有效期的表述,不正确的是（b）。a.招标人应当在招标文件中载明投标有效期

b.投标有效期是投标文件对招标人具有法律约束力的时间范围 c.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 d.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 【012】投标有效期自（b）起计算。

a.招标文件发出 b.投标文件截止日 c.中标通知书发出日 d.投标报名开始日

【013】在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，投标人同意延长的（b）。a.投标人可以修改其投标报价 b.投标人不能修改投标报价 c.投标人可以要求退还其投标保证金 d.投标人可以更换项目经理 【014】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》因不可抗力需延长投标有效期。造成投标人损失的（b）。

a.招标人应当给予补偿 b.招标人不给予补偿 c.双方协商补偿 d.投标人可要求补偿

【015】招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成（c）。a.开标和中标 b.中标和评标 c.评标和与中标人签订合同 d.中标和确认合同 【016】招标人关于投标有效期的延长应以（a）形式通知投标人。a.书面 b.口头 c.邮寄 d.双方约定的 【017】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，当同意延长投标有效期的投标人少于3个时，招标人（b）重新招标。a.可以 b.应当 c.经投标人同意可以 d.经批准可以 【018】按照《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（b）。a.l％ b.2％ c.3％ d.4％

【019】投标人在提交投标文件的同时须向招标人提交投标保证金，应按招标文件规定的（d）完成提交。

a.人员、时间、地点 b.金额、地点、形式 c.人员、形式、地点 d.金额、形式、时间

【020】下列关于联合体投标的表述，正确的是（c）。a.投标文件中无需附上联合体协议

b.投标保证金的提交只可由联合体中的一方提交

c.投标保证金的提交可以由联合体中牵头人的名义提交

d.以联合体中一方提交投标保证金的，仅对该方具有法律约束力 【021】关于投标保证金的有效提交时间，说法正确的是（b）。

a.银行电汇、转账或电子汇兑等形式提交的，以款项实际发出之日作为送达时间 b.以现金或银行汇票形式提交的，以实际交付时间作为送达时间 c.在投标截止前投标保证金单独送达无效

d.在投标保证金有效期内送达招标人或招标代理机构即可

【022】出现下列情形时，招标人不能没收投标保证金的是（b）。a.投标截止时间后，投标人要求撤销投标 b.开标时间前投标人对投标文件做实质性修改

c.对经评标委员会修正后的报价计算错误拒绝签字确认

d.中标后不在招标文件规定的时间内向招标人提供履约担保

【023】投标人不按（a）要求提交投标保证金的，该投标文件作否决投标处理。a.招标文件 b.投标文件 c.招投标监督部门 d.代理机构 【024】某工程项目施工合同估算价为1 亿元，其施工投标保证金可以为（a）。a.估算价的0.5％ b.估算价的1％ c.估算价的1.5％ d.估算价的2％ 【025】根据有关规定,下列关于联合体构成的表述,不正确的是（d）。

a.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标b.联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书

c.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为 d.组成联合体的成员应是3个以上的投标人

【026】两个相同专业的施工企业组成联合体进行投标，甲为施工总承包特级资质，乙为施工总承包一级资质，则该联合体应按（a）资质确定等级。a.一级 b.二级 c.三级 d.特级 【027】对于联合体投标，下列说法不正确的是（d）。a.联合体必须以一个投标人的身份共同投标 b.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

c.联合体的投标文件必须附上联合体各方签订的共同投标协议d.联合体各方签订共同投标协议后可以自己的名义单独投标

【028】联合体牵头人代表所有联合体成员负责（c）的主办、协调工作。

a.投标和要约阶段 b.招标和承诺阶段 c.投标和合同实施阶段 d.招标和缔约阶段 【029】联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的（d）。a.协议书 b.确认书 c.合同书 d.授权书

【030】组成联合体的成员应是（a）个以上的法人或其他组织。

a.2 b.4 c.6 d.8 【031】由同一专业的单位组成的联合体，按照（a）的单位确定资质等级。a.资质等级较低 b.资质等级最高 c.平均资质等级 d.中间资质等级 【032】关于联合体投标，下列说法中不正确的是（d）。a.两个以上法人或者组织可以组成一个联合体

b.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标 c.必须以一个投标人的身份共同投标

d.招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体

【033】下列关于工程施工招标项目联合体变更的表述不符合规定的是（a）。a.变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性，招标人亦无权拒绝 b.联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请c.招标人不得强制要求资格预审合格的投标人组成联合体 d.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

【034】联合体各方应当签定共同投标协议，并将其连同投标文件一并提交（b）。a.评标委员会 b.招标人 c.联合体内部所有人 d.联合体的牵头人 【035】有下列情形的，不属于招标人与投标人串通投标的是（d）。a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 b.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息c.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 d.招标人应投标人要求，澄清并修改招标文件。【036】投标人是（c）。

a.响应招标、进行报名的法人或者其他组织

b.响应招标、制定了招标文件的法人或者其他组织c.响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织 d.响应招标、参加招标竞争的法人或者其他组织

【037】投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法（a）。a.重新招标 b.重新开标 c.重新评标 d.直接发包

【038】投标截止时间前，投标人对提交的投标文件进行修改，下列说法正确的是（c）。a.不得对其投标文件进行修改

b.修改的内容不构成投标文件的组成部分

c.修改的文件密封和签署应符合招标文件的要求d.修改投标文件的，应没收其投标保证金

【039】在工程建设项目招标中，下列说法错误的是（a）。

a.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、自然人或者其他组织

b.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 c.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

d.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标

【040】投标人拒绝按照评标委员会要求对投标文件进行澄清补正的，评标委员会可以（a）。a.否决其投标 b.认定为细微偏差c.认定其投标有效，但不予推荐为中标候选人 d.作不利于投标人的评审 【041】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，说法错误的是（c）。a.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准 b.单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价

c.用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准 d.投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑 【042】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于施工招标项目划分标段的说法中，错误的是（c）。

a.对工程技术紧密相连，不可分割的单位工程不得分割标段b.招标人不得以不合理的标段划分限制或排斥潜在投标人 c.同一施工项目各个标段的评标办法应当一致 d.招标文件中应当载明标段划分情况和工期要求

【043】在工程建设项目施工招标时，下列各项中，有资格参加该招标项目投标的是（d）。a.招标人的不具备独立法人资格的附属机构（单位）b.为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计的法人

c.为招标项目的前期准备或者监理工作提供咨询服务的法人附属机构（单位）d.合伙组织

【044】在工程货物招标项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，可以委托（a）代理商参加投标。

a.一个 b.二个 c.两个以上 d.任意

【045】在投标过程中,投标人发生（d）情形的，无需书面告知招标人。a.合并 b.分立 c.破产 d.增资 【多选题】

【001】施工招标项目的投标文件应当包括（abde）等内容。a.拟用于完成招标项目的机械设备 b.拟有联合体投标各方的审查情况c.施工图纸 d.拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历 e.拟派出的项目负责人与主要技术人员的业绩

【002】工程建设施工项目投标文件的构成一般包括（abde）。a.投标函

d.商务和技术偏差表

b.施工组织设计 e.投标报价

c.招标人要求与投标人条件的差异

【003】投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件一般包括（bcd）。a.履约保证金 b.投标文件的签署 c.招标项目完成期限

d.重要的技术规格和标准 e.投标人不能接受的条件

【004】关于投标文件的修改，下列说法正确的有（de）。

a.投标人以新的投标文件重新投标的，属于对投标文件的修改

b.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，投标保证金可以被没收 c.投标人一旦递交了投标文件就不得进行修改

d.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，招标人应当拒绝 e.投标文件的修改必须在投标文件递交截止时间之前进行 【005】下列关于投标文件的表述中，错误的有（cde）。a.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 b.不能满足任何一项实质性要求的投标文件将被拒绝

c.投标文件无需对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 d.编制的投标文件即使遗漏和不足，也不可撤销

e.投标文件对招标文件的价格、合同的主要条款满足即可

【006】投标文件有下列（ade）情形的，招标人可以按照法律规定拒收或者不予受理。

a.逾期送达的 b.提前送达的 c.未送达指定地点的 d.未按照招标文件要求密封的 e.未通过资格预审的申请人提交的 【007】下列各项属于投标保证金形式的有（abcd）。a.银行保函 b.银行汇票 c.现金 d.现金支票 e.股票 【008】甲公司投标某项目，对其招标文件中有关提交保证金的说法正确的有（ace）。a.甲公司提交投标保证金应在投标文件提交截止时间之前送达

b.甲公司与其他主体组成联合体投标，投标保证金应由联合体各方共同提交 c.工程货物招标项目，应招标人要求甲公司以自己的名义提交了投标保证金

d.若该项目因技术复杂分两阶段进行招标，甲公司应在第一阶段提交投标保证金 e.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出

【009】提交投标担保金，应当注意的问题有（ab）。a.投标保证金是投标文件的必须要件与实质性要求 b.对于工程货物招标项目，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金

c.对于联合体投标的，保证金只能由联合体各方共同提交d.投标保证金作为投标文件的有效组成部分，其有效期与投标文件的有效期无需一致e.在中标之后投标人提交投标保证金

【010】关于联合体的构成，下列说法正确的有（ce）。

a.联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体各方应当单独与招标人签订合同 b.联合体中标的，其各方应单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担无限责任 c.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为

d.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己的名义单独投标

e.联合体各方签订共同投标协议后，不得参加其他联合体在同一项目中投标 【011】下列各项中，无资格参加投标的包括（bc）。

a.在工程建设项目货物招标时，甲公司和乙公司同属于f公司的下属公司b.g是甲公司和丙公司的法定代表人，两家公司在同一货物招标中同时投标c.在货物招标时，h公司是该项目招标代理机构的子公司 d.丙公司委托了代理商投标一项工程建设货物招标

e.在工程建设项目施工招标时，j公司是该招标项目的前期设计单位

【012】下列情形，可视为投标人相互串通投标的（be）。

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 b.两个投标人报价相同

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 e.不同投标人引用同一技术标准

【013】下列单位中，（acd）不可以参加工程项目施工投标。

a.为招标项目的前期准备提供咨询的法人 b.招标人下属的具备独立法人资格的附属机构c.为招标项目提供设计服务的法人 d.为招标项目提供咨询服务的法人 e.曾经承包施工过招标人的其他工程 【014】下列选项中，（ce）不是关于投标的禁止性规定。a.投标人以低于其成本的报价竞标

b.招标人预先内定中标者，在确定中标人时以此决定取舍 c.投标人以高于其成本的报价竞标

d.投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 e.投标人中有两家报价相同

【015】依据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，投标文件未按招标文件要求密封的，招标人的不妥做法是（acde）。a.提交评标委员会处理 b.不予受理 c.提交监督机构决定 d.接收后不予唱标 e.提交公证部门

第五章开标和评标的法律规定

【单选题】

【001】根据有关规定,下列关于开标时间和地点的表述,不正确的是（c）。a.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行b.开标地点应具体确定到要进行开标活动的房间

c.招标人需要修改开标时间和地点,可以电话通知所有招标文件的收受人 d.招标人需要修改开标时间和地点,应当书面通知所有招标文件的收受人

【002】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于（b）个的，不得开标。a.2 b.3 c.4 d.5 【003】根据《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，开标记录不需（a）签字确认。a.主持人 b.投标人 c.公证人员 d.记录员 【004】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列说法正确的是（d）。

a.投标人对开标有异议的，应当在开标后提出，招标人应当与评标委员会商议后作出答复b.评标委员会可以向投标人明确投标文件中的遗漏和错误

c.投标人可以通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标 d.投标文件逾期送达的，招标人应当拒收

【005】在开标程序中，无须由招标人或者其委托的招标代理机构的工作人员进行的是（a）。a.密封情况检查 b.拆封 c.唱标 d.记录并存档 【006】关于开标的程序和内容，下列论述正确的是（d）。a.投标人少于3个的，应当由评标委员会决定是否继续评标

b.开标时，投标文件密封情况的检查由招标人或招标代理机构的人员进行 c.应当由投标人当众拆封所有投标文件

d.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。【007】特殊招标项目的特点不包括（a）。a.对环保要求高 b.国家有特殊要求 c.技术复杂、专业性强 d.采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作

【008】下列关于评标专家选择的表述,不正确的是（a）。

a.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定,原则上应在国务院有关部门提供的专家名册中确定

b.一般招标项目可以采取随机抽取的方式 c.特殊招标项目可以由招标人直接确定

d.评标委员会的专家名单在中标结果确定前应当保密

【009】根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标专家应当从事相关领域工作满（c）年并具有高级职称或者具有同等专业水平。a.5 b.7 c.8 d.10 【010】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由（b）直接确定。a.招标代理机构 b.招标人 c.上级主管部门 d.招投标监管机构 【011】关于评标委员会的组建，下列说法正确的是（b）。a.评标委员会成员人数应当为7人以上的单数 b.招标人代表可以为评标委员会成员 c.评标委员会负责人应当由招标人代表担任 d.来自同一单位的评标专家不能超过3 人

【012】评标专家专业分类标准由（c）会同国务院有关部门制定。a.财政部 b.省级人民政府

c.国务院发展改革部门 d.省级人民政府和国务院有关部门

【013】下列各项不属于评标专家成员义务的是（a）。a.评标专家应当客观公正地履行职务

b.评标专家不得接触投标人或者与招标结果有利害关系的人 c.评标专家不得收受投标人、申介人、其他利害关系人的好处 d.评标专家不得透露对投标文件的评审情况

【014】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，使用国有资金工程项目的评标委员会成员，（a）。

a.可以全部从评标专家库中随机抽取 b.应当从评标专家库中抽取三分之二 c.必须全部从评标专家库中随机抽取 d.应当抽取一名以上资深评标专家 【015】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，同一评标委员会中，通过随机抽取的评标专家，来自同一单位的不得超过（d）人。a.5 b.4 c.3 d.2 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（c）。

a.评标委员会成员名单一般应于开标前确定 b.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定c.评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一

d.确定评标委员会的评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式

【017】大型公共建筑工程方案设计招标，其评标委员会人数应不少于（c）人。a.5 b.7

c.9

d.11 【018】下列说法错误的是（d）。

a.一般招标项目评标委员会专家可以采取随机抽取方式b.特殊招标项目评标委员会专家可以由招标